买卖合同纠纷 （2021）粤19民终1374号

本案系买卖合同纠纷，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定，本院对上诉人上诉请求的有关事实和法律适用进行审查。对此，本院分析认定如下：关于逾期交货问题。双方之间的报价单约定华秦公司应当在五方公司支付定金之日起15日内完成交货，即华秦公司应当于2020年4月19日前交货。华秦公司于2020年4月22日方通知五方公司提货，确有逾期交货。但是，逾期交货并不必然导致合同解除，即使逾期交货严重程度已经导致合同解除，五方公司亦应在华秦公司逾期之时向其提出该主张并拒绝收货。但本案中，五方公司并未拒绝收货，亦未于华秦公司逾期之时提出解除合同，而是通知华秦公司送货至其指定的客户处。换而言之，在华秦公司逾期交货时，五方公司并未主张解除合同，而是以实际行动表示可以继续履行。故五方公司以华秦公司逾期交货为由主张双方之间的合同已解除，缺乏事实和法律依据，本院对此主张不予采纳。关于质量问题。五方公司主张华秦公司交付的口罩封边机存在质量问题，无法封边及无法脱模。但是，根据五方公司提供的口罩图纸显示，口罩封边角度为131°，而五方公司在使用案涉封边机封边的口罩封边角度为137°，现有证据不能排除无法封边

本案系买卖合同纠纷，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定，本院对上诉人上诉请求的有关事实和法律适用进行审查。对此，本院分析认定如下：关于逾期交货问题。双方之间的报价单约定华秦公司应当在五方公司支付定金之日起15日内完成交货，即华秦公司应当于2020年4月19日前交货。华秦公司于2020年4月22日方通知五方公司提货，确有逾期交货。但是，逾期交货并不必然导致合同解除，即使逾期交货严重程度已经导致合同解除，五方公司亦应在华秦公司逾期之时向其提出该主张并拒绝收货。但本案中，五方公司并未拒绝收货，亦未于华秦公司逾期之时提出解除合同，而是通知华秦公司送货至其指定的客户处。换而言之，在华秦

广东省东莞市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤19民终1374号上诉人（原审原告,反诉被告）：东莞市五方智能机械有限公司，住所地：广东省东莞市东城街道法定代表人：张小兰，该公司总经理。委托诉讼代理人：张陇奎，北京市惠诚（东莞）律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘燕美，北京市惠诚（东莞）律师事务所律师。被上诉人（原审被告，反诉原告）：东莞市华秦智能科技有限公司，住所地：广东省东莞市塘厦镇法定……