建设工程合同纠纷 （2019）川19民终330号

建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，建设工程施工合同包括工程勘察、设计、施工合同。富圣公司与煜星公司订立的《施工总承包合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律禁止性规定，依法认定有效。富圣公司与煜星公司均应按照合同约定享有合同权利并履行合同义务，案涉工程在履行过程中，双方协商并同意解除合同，并对已完工程量及工程造价进行了确认，已完工程造价为36690337元。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”之规定，合同解除后，富圣公司与煜星公司终止履行合同，但富圣公司、煜星公司均有权按照合同约定的计价方式结算工程价款，并按照合同约定主张对方承担违约责任及赔偿损失等。故本案的争议焦点为：一是煜星公司已付工程价款金额的确定；二是煜星公司是否按照合同约定方式支付进度款；三是在合同履行期间富圣公司与煜星公司是否存在违约行为，其违约责任应当由谁承担；四是在实际施工期间富圣公司进行三次停工，其停工责任是否归责于煜星公司以及停工损失是否由煜星公

建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，建设工程施工合同包括工程勘察、设计、施工合同。富圣公司与煜星公司订立的《施工总承包合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律禁止性规定，依法认定有效。富圣公司与煜星公司均应按照合同约定享有合同权利并履行合同义务，案涉工程在履行过程中，双方协商并同意解除合同，并对已完工程量及工程造价进行了确认，已完工程造价为36690337元。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”之规定，合同解除后，富圣公司与煜

四川省巴中市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川19民终330号 上诉人（原审原告）：四川富圣建设集团有限公司，住所地：四川省内江市市中区**大道299号。 法定代表人：雷丽仙，该公司总经理。 委托诉讼代理人：杨渊，男，汉族，1979年6月12日出生，住四川省巴中市巴州区，系该公司经营部经理。 委托诉讼代理人：冉平海，重庆德威律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：巴中煜星实业有限公司……