建设工程施工合同纠纷 （2016）沪01民终11100号

根据法律规定，从事建筑活动的建筑施工企业应经资质审查合格，取得相应等级的资质证书，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。本案中，桑诺公司未就涉案工程办理施工许可手续，雅市晶公司在施工期间也尚不具有从事钢结构工程活动的主体资格，双方之间签订的《和成恒大展厅改建工程施工合约》违反了法律、行政法规的强制性规定，当属无效。合同无效后，鉴于雅市晶公司为履行合同所投入的人工、购买的材料已经物化在涉案工程中，故可参照合同约定的价格予以酌情计付工程款。本案中，涉案工程被相关部门责令停止施工之后，双方一直就复工等问题在进行协商，雅市晶公司后虽恢复了施工，但至2013年2月底开始就全面停止施工，后续工程由桑诺公司另请他人完成，雅市晶公司称薛新胜完成后续工程所使用的是其遗留的材料，但经桑诺公司通知，其未去现场就遗留材料进行清点，又未能提供证据予以证实后续工程所用材料由其提供，根据本案现有证据和当事人的陈述，法院认为，桑诺公司已支付的工程款与雅市晶公司陈述已完成的工程量大体相当，故其要求桑诺公司按照

根据法律规定，从事建筑活动的建筑施工企业应经资质审查合格，取得相应等级的资质证书，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。本案中，桑诺公司未就涉案工程办理施工许可手续，雅市晶公司在施工期间也尚不具有从事钢结构工程活动的主体资格，双方之间签订的《和成恒大展厅改建工程施工合约》违反了法律、行政法规的强制性规定，当属无效。合同无效后，鉴于雅市晶公司为履行合同所投入的人工、购买的材料已经物化在涉案工程中，故可参照合同约定的价格予以酌情计付工程款。本案中，涉案工程被相关部门责令停止施工之后，双方

上海市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2016）沪01民终11100号上诉人（原审原告、反诉被告）：上海雅市晶科技有限公司，住所地上海市嘉定区沪宜公路5358号433室。法定代表人：周凤娟，执行董事。委托诉讼代理人：章东权，上海信冠律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：桑诺投资（上海）股份有限公司，住所地上海市浦东新区东明路1999号第10幢。法定代表人：吴子兵，总经理。委托诉讼代理……