建设工程施工合同纠纷 （2017）冀11民终1241号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，建设工程已实际交付的，为交付之日；建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日。原告主张被告给付的工程款及欠付工程款利息以及为被告修缮的原办公楼的款项既有法律依据又有合同约定，应予支持。原告对工程款部分利息、部分修缮费放弃是对自己权利的处分。原告在承建饶阳县中心敬老院、饶阳县尹村镇北流满敬老院工程中均有另建及变更工程，被告未按工程进度拨付工程款项所造成的责任应由被告承担，被告辩称在承建饶阳县中心敬老院施工过程中原告逾期交付工程，应支付违约金一并抵顶逾期利息主张不予支持。被告未能将协议资产变现偿还工程款，亦未能将协议资产过户到原告的名下，致使拖欠原告工程款所产生的利息损失扩大。而原告给被告修缮的办公楼项目是依附于主体工程而实施的，是不可分离的，虽原告已实际使用，但所有权依然是被告的。被告已将工程款（除1.1万元工程款未给付外）在2016年8

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，建设工程已实际交付的，为交付之日；建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日。原告主张被告给付的工程款及欠付工程款利息以及为被告修缮的原办公楼的款项既有法律依据又有合同约定，应予支持。原告对工程款部分利息、部分修缮费放弃是对自己权利的处分。原告在承建饶阳县中心敬老院、饶阳县尹村镇北流满敬老院工程中均有另建及变更工程，被告未按工程进度拨付工程款项

河北省衡水市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀11民终1241号上诉人（原审被告）：饶阳县民政局，住所地饶阳县人和东路48号。统一社会信用代码：11131124001058757J。法定代表人：李青松，局长。委托代理人：徐建周，男，汉族，1978年3月25日出生，民政局副局长。委托代理人：杨近攀，河北饶信律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：饶阳县三联建安有限公司，住所地饶阳县振兴街38……