买卖合同纠纷 （2021）苏02民终2208号

依法成立的合同，对当事人均具有约束力，双方均应按约履行，一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，对方有权要求其继续履行、采取补救措施或者赔偿损失；一方未支付价款的，对方可以要求其支付价款。本案中，玉净净化公司与明星涂装公司签订的买卖合同系双方真实意思表示，未违反法律、法规的有关规定，应认定为合法、有效，法院对此予以确认。该合同约定交货期为合同签订后15日内，但是同时约定款到发货，虽然玉净净化公司在明星涂装公司未付款即交付合同项下的高温过滤器，但据此不能认定双方就交货及付款的先后顺序进行了变更，玉净净化公司在明星涂装公司未付款的情况下享有先履行抗辩权即拒绝交付货物，且根据明星涂装公司提交的微信聊天记录，无法证明明星涂装公司曾催告玉净净化公司交付剩余货物即中效过滤袋，反而根据玉净净化公司提交的微信聊天记录，可以认定玉净净化公司曾催告明星涂装公司付款及交货，故明星涂装公司辩称玉净净化公司存在延期交货的意见无事实依据，法院不予采纳，现距离签订合同已两年，明星涂装公司未履行付款义务，故玉净净化公司要求继续履行合同，交付货物、并由明星涂装公司支付价款73957.69元的请求具有事实依据，法

依法成立的合同，对当事人均具有约束力，双方均应按约履行，一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，对方有权要求其继续履行、采取补救措施或者赔偿损失；一方未支付价款的，对方可以要求其支付价款。本案中，玉净净化公司与明星涂装公司签订的买卖合同系双方真实意思表示，未违反法律、法规的有关规定，应认定为合法、有效，法院对此予以确认。该合同约定交货期为合同签订后15日内，但是同时约定款到发货，虽然玉净净化公司在明星涂装公司未付款即交付合同项下的高温过滤器，但据此不能认定双方就交货及付款的先后顺序进行了变更，玉净净化公司在明星涂装公司未付款的情况下享有先履行抗辩权即拒绝交付货物，且根据明星涂装公司提交

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)苏02民终2208号上诉人（原审被告）：盐城市明星涂装设备有限公司，住所地盐城市盐都区楼王镇人民北路**。法定代表人：王纵芹，该公司总经理。委托诉讼代理人：侍浩浩，男，该公司员工。被上诉人（原审原告）：无锡市玉净净化科技有限公司，住，住所地无锡市惠山经济开发区玉祁配套区隆祁路/div>法定代表人：吴金伟，该公司总经理。委托诉讼代理人：戴汉川，江……