建设工程施工合同纠纷 （2015）西中民四终字第00234号

依法成立的合同受法律保护，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。双方于2008年6月16日签订的《泊.阑地宝枫国际施工合同》，系当事人真实意思表示，其内容也不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，依法予以保护。海天公司应当按照该合同约定的工期计算的竣工日期即2012年1月28日完工，但海天公司实际拖延至2012年7月9日才竣工，导致宝枫公司延期向业主交房，并引发了社会不稳定因素，且宝枫公司还向逾期交房的有关业主赔偿违约金共计2077414元，故此给宝枫公司造成了相应的经济损失2077414元。海天公司辩称双方在2012年6月2日重新达成了协议，同意将完工验收时间变更为2012年7月23日，但该协议已被依法撤销，故海天公司该辩称理由依法不予采信。且海天公司也未向法院提供合法有效的证据证明系因宝枫公司自身原因造成工期拖延，或该工程存在工期顺延情形，故海天公司依法应自行承担逾期交工的违约责任，即赔偿给宝枫公司造成的上述经济损失共计2077414元。至于宝枫公司要求海天公司赔偿其经济损失之利息的诉讼请求，无法可依，依法不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第五十六条、第六十条、第一

依法成立的合同受法律保护，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。双方于2008年6月16日签订的《泊.阑地宝枫国际施工合同》，系当事人真实意思表示，其内容也不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，依法予以保护。海天公司应当按照该合同约定的工期计算的竣工日期即2012年1月28日完工，但海天公司实际拖延至2012年7月9日才竣工，导致宝枫公司延期向业主交房，并引发了社会不稳定因素，且宝枫公司还向逾期交房的有关业主赔偿违约金共计2077414元，故此给宝枫公司造成了相应的经济损失2077414元。海天公司辩称双方在2012年6月2日重新达成了协议，同意将完工验收时间变更为2012年7月23日，

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）西中民四终字第00234号上诉人（原审被告）浙江海天建设集团有限公司，住所地浙江省东阳市江北街道甘溪东街5号。法定代表人应培新，该公司总经理。委托代理人马银安，该公司法律顾问。被上诉人（原审原告）西安宝枫实业开发有限责任公司，住所地西安市雁塔区西延路西侧中段（观音庙加气站正对面）。法定代表人韩文毅，该公司董事长。委托代理人张海燕，陕西永嘉信律师……