装饰装修合同纠纷 （2021）新01民终3636号

双方签订的《房屋装修合同》约定的装修工期为2019年6月8日至2019年9月8日，庭审中双方确认该合同于2019年9月8日解除，对此法院予以确认。 本案的争议焦点一、唐佥鉴是否应当返还丁健多付装修款55，551元。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”双方均确认合同解除，丁健已向唐佥鉴支付装修款84，000元，经鉴定唐佥鉴已完成部分的装修工程造价为32，622.23元，故剩余装修款51，377.77元（84，000元-32，622.23元），唐佥鉴应当向丁健返还。因已完成部分的装修工程造价32，622.23元中不含丁健垫付的瓷砖款，故丁健已支付总装修款金额中不再计算丁健垫付的瓷砖款3，500元。《房屋装修合同》未约定垃圾费由承包方承担，该笔费用丁健应自行承担。 本案争议焦点二、双方是否各自存在违约行为，唐佥鉴是否应当支付丁健违约金10，000元。双方在《房屋装修合同》中对付款节点约定的第一笔付款比例由60％变更为50％后，对第二笔付款比例未进行相应调

双方签订的《房屋装修合同》约定的装修工期为2019年6月8日至2019年9月8日，庭审中双方确认该合同于2019年9月8日解除，对此法院予以确认。 本案的争议焦点一、唐佥鉴是否应当返还丁健多付装修款55，551元。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”双方均确认合同解除，丁健已向唐佥鉴支付装修款84，000元，经鉴定唐佥鉴已完成部分的装修工程造价为32，622.23元，故剩余装修款51，377.77元（84，000元-32，622.23元），唐佥鉴应当向丁健

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书（2021）新01民终3636号上诉人（原审被告）：唐佥鉴，男，1985年6月14日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区。 被上诉人（原审原告）：丁健，女，1969年3月20日出生，汉族，无固定职业，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区。 委托诉讼代理人：张登峰，新疆博闻律师事务所律师。 上诉人唐佥鉴因与被上诉人丁健装饰装修合同纠纷一案，……