建设工程施工合同纠纷 （2020）内01民终579号

一审判决认定基本事实不清，证据不足。一、一审判决对于内蒙古加禾房地产开发有限公司主张的二次开工损失的认定，即内蒙古加禾房地产开发有限公司所谓二次开工所支出的相关费用是否实际发生、是否属于内蒙古加禾房地产开发有限公司的损失以及损失与一审判决认定的违约行为之间的因果关系等均未予以论述，对认定的二次开工损失2341655元所依据的证据未进行认证也未说明采信相应证据的理由，一审判决对于内蒙古加禾房地产开发有限公司二次开工损失的相关事实认定不清。二、关于停工损失，停工损失是由于停工超过规定期限所发生的各种费用，即由于一方停工导致另一方多支出的各项费用且该费用实际发生方能够认定为停工损失。违约金是指合同一方当事人不履行或者不适当履行合同时，按照合同约定向对方支付一定数额的金钱。支付违约金与赔偿损失属于法律规定的不同的承担民事责任的方式。一审判决并未查明内蒙古加禾房地产开发有限公司停工损失的具体数额，而是参照双方关于延误工期违约金的约定计算停工损失，依据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下： 一、撤销呼和浩特市新城区人民法院（2018）内0102民初325

一审判决认定基本事实不清，证据不足。一、一审判决对于内蒙古加禾房地产开发有限公司主张的二次开工损失的认定，即内蒙古加禾房地产开发有限公司所谓二次开工所支出的相关费用是否实际发生、是否属于内蒙古加禾房地产开发有限公司的损失以及损失与一审判决认定的违约行为之间的因果关系等均未予以论述，对认定的二次开工损失2341655元所依据的证据未进行认证也未说明采信相应证据的理由，一审判决对于内蒙古加禾房地产开发有限公司二次开工损失的相关事实认定不清。二、关于停工损失，停工损失是由于停工超过规定期限所发生的各种费用，即由于一方停工导致另一方多支出的各项费用且该费用实际发生方能够认定为停工损失。违约金是指合同一

呼和浩特市中级人民法院 民事裁定书 （2020）内01民终579号 上诉人（原审被告、反诉原告）：广东十六冶建设有限公司，住所地广州市天河区上元岗中成路319号二楼。 法定代表人：聂光文，该公司董事长。 委托诉讼代理人：高宝光，男，1958年10月15日出生，汉族，该公司法律顾问。 委托诉讼代理人：高卫东，慧聪律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：内蒙古加禾……