建设工程施工合同纠纷 （2021）桂09民终40号

双方签订的《兴业县2011年小型农田水利建设项目工程I标段施工合同》是双方的真实意思表示，合同内容未违反法律、法规规定，系合法有效合同。一、合同约定工期为2012年3月18日，工期为180天，但柳州山河公司至今未完成工程施工并经验收，庭审中，柳州山河公司同意按照合同约定继续完成剩余工程，并已与他人签订《补充协议》，同时承诺扣除雨天，可在一个月内完成剩余工程量，故兴业水利局要求柳州山河公司继续履行合同，并在2个月内完成未完成工程量并交付竣工验收，符合事实和法律规定，该院依法予以支持。二、关于违约金的问题。《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条规定，当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。本案中，柳州山河公司至今未完成工程施工并提交验收，已构成违约，虽合同约定逾期竣工验收，每日应按工程总价的0.3%支付违约金，但案涉合

双方签订的《兴业县2011年小型农田水利建设项目工程I标段施工合同》是双方的真实意思表示，合同内容未违反法律、法规规定，系合法有效合同。一、合同约定工期为2012年3月18日，工期为180天，但柳州山河公司至今未完成工程施工并经验收，庭审中，柳州山河公司同意按照合同约定继续完成剩余工程，并已与他人签订《补充协议》，同时承诺扣除雨天，可在一个月内完成剩余工程量，故兴业水利局要求柳州山河公司继续履行合同，并在2个月内完成未完成工程量并交付竣工验收，符合事实和法律规定，该院依法予以支持。二、关于违约金的问题。《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条规定，当事人主张约定的违约金过高请求予

广西壮族自治区玉林市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）桂09民终40号 上诉人(原审被告)：柳州山河水电建设有限责任公司，住所地柳州市跃进路106号汇金国际第22层第03号。统一社会信用代码：914502007376030848。 法定代表人：胡鹏，总经理。 委托诉讼代理人：谭广宇，广西华震律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)：兴业县水利局，住所地兴业县城南区牛麻垌。统一社会信用代码……