买卖合同纠纷 （2019）陕05民终721号

本案立案案由为建设工程施工合同纠纷，但根据双方签订合同内容及实际履行情况，原、被告之间成立买卖合同关系，故本案案由应为买卖合同纠纷。原、被告对签订《购销合同》、结算事实及欠付货款153520元均无异议，原告在约定的工期内向被告供应轻质隔板并完成安装后向被告交付，被告仅向原告支付部分货款，剩余货款153520元应当支付。本案争议焦点一是被告是否应向原告支付逾期付款的违约金，如果支付，违约金应如何计算。原、被告在合同中约定付款方式为：“在工程安装过程中，每完成5层，由甲方按实际完成工程量的75%，给乙方支付工程款。此分项工程全部完工一个月后付款至90%，竣工验收合格后1月付至95%，本工程项目竣工验收2年后余款付完。付款前乙方及时提供正规发票”。但原告并未提供证据证明工程量的完成情况，无法证明被告按阶段所付款项是否存在违约。双方签订的合同中没有约定逾期付款违约金，但均认可2017年12月13日的结算事实，故对原告主张被告支付逾期付款违约金的请求，应从结算之日起以未付款为基数按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算，被告于2018年2月13日付款5000元，故违约金应分段计算：2017

本案立案案由为建设工程施工合同纠纷，但根据双方签订合同内容及实际履行情况，原、被告之间成立买卖合同关系，故本案案由应为买卖合同纠纷。原、被告对签订《购销合同》、结算事实及欠付货款153520元均无异议，原告在约定的工期内向被告供应轻质隔板并完成安装后向被告交付，被告仅向原告支付部分货款，剩余货款153520元应当支付。本案争议焦点一是被告是否应向原告支付逾期付款的违约金，如果支付，违约金应如何计算。原、被告在合同中约定付款方式为：“在工程安装过程中，每完成5层，由甲方按实际完成工程量的75%，给乙方支付工程款。此分项工程全部完工一个月后付款至90%，竣工验收合格后1月付至95%，本工程项目竣工

陕西省渭南市中级人民法院民事判决书(2019)陕05民终721号上诉人（一审原告）：西安市临潼区旭阳建业有限公司绿色建材厂，住所地：西安市临潼区。负责人：孙凯，该分公司总经理。委托诉讼代理人：孙雨，女，1980年2月9日出生，汉族，住西安市周至县，该分公司法律顾问。委托诉讼代理人：孙妮，女，1992年8月25日出生，汉族，住西安市周至县，该分公司法律顾问。被上诉人（一审原告）： 中煤地建设工程有限……