建设工程施工合同纠纷 （2018）皖07民再13号
裁判要旨
城关建筑公司称“涉案工程的后期部分工程是由其来完成”的抗辩无证据证明，与事实不符。2011年8月份，工程楼施工到六层时，钱传才因没有资金再次停工；枞阳县莲花湖公园指挥部再次责令城关建筑公司必须在工期内完工；城关建筑公司要求钱传才继续施工，所有的材料款、工人工资等费用由城关建筑公司垫付，直至工程完工。以上事实有钱传才的合伙人张甫文于2015年10月21日在公安机关的陈述“我们三人又没有钱继续投资，建设局又找到枞阳县城关建筑公司赶工期，这样姚永胜就拿出37.5万元用于支付混凝土的钱，另外还拿了50万元发放工人工资，拿了24万元用于办理工程建设手续和开税票，……这之后，工程上所有的材料款、工资款都是枞阳县城关建筑公司发放了……”；ＸＸ于2015年7月9日在枞阳县劳动保障监察大队的陈述“问：余下的工程款和工人工资是否都是由城关建筑公司支付？工程款多少？答：是由城关建筑公司支付，工程款多少我不清楚，我老公和张甫文清楚”，以及时任枞阳县荷风苑安置房工程项目管理人殷永龙、监理人何德志以及该工程9号楼、11号楼木工负责人舒高友、张三明的证言，均证实涉案工程后期的部分工程的工程款是由城关建筑公司垫付，也
摘要
枞阳县城关建筑有限责任公司、ＸＸ建设工程施工合同纠纷再审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省铜陵市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）皖07民再13号抗诉机关：安徽省铜陵市人民检察院。申诉人（一审被告）：枞阳县城关建筑有限责任公司，住所地安徽省枞阳县枞阳镇长江路29号。统一社会信用代码91340823153940302Ｘ（1-1）。法定代表人：姚永胜，该公司经理。委托诉讼代理人：鲍文理，安徽枞杨律师事务所律师。被申诉人（一审原告）：ＸＸ，女，1967年2月15日生，汉族，住安……