租赁合同纠纷 （2016）冀07民终2034号

王燕霞、韵兴公司签订的《高处作业电动吊篮租赁合同》是双方真实意思表示，且不违反法律强制性的规定，应为合法有效，双方应依约全面履行合同。韵兴公司在履行合同时，没有按合同的约定交付标的物，其中交付的25个吊篮中有安全绳长度不够，不符合安全标准，造成王燕霞人员摔伤，其责任应由韵兴公司承担，王燕霞要求韵兴公司给付伤者垫付的各项损失5万元的诉讼请求应予支持。王燕霞主张的返还吊篮租赁费1.5万元，因韵兴公司提供的吊篮中有安全绳长度不够，不符合安全标准，造成王燕霞停工15天的损失应由韵兴公司承担，所以王燕霞要求返还停工15天的吊篮租赁费1.5万元的诉讼请求予以支持。庭审中，王燕霞提出由于发生事故后，张家口宜城房地产开发有限公司工程部给其下达了停工通知书，要求其所租用的吊篮全部停工检查、整改，确保吊篮施工安全。其被迫停工15天，停工期间，给其造成直接损失9万元，并提交了肖某证明一份、保温班组工资表一份、2014年9月28日停工通知单一份、2016年3月30日证明一份予以证明，虽然韵兴公司持有异议，其抗辩的理由不能成立，法院予以认定。对证人肖某、冯某证人证言，虽然证人与王燕霞有利害关系，但由王燕霞提交的

王燕霞、韵兴公司签订的《高处作业电动吊篮租赁合同》是双方真实意思表示，且不违反法律强制性的规定，应为合法有效，双方应依约全面履行合同。韵兴公司在履行合同时，没有按合同的约定交付标的物，其中交付的25个吊篮中有安全绳长度不够，不符合安全标准，造成王燕霞人员摔伤，其责任应由韵兴公司承担，王燕霞要求韵兴公司给付伤者垫付的各项损失5万元的诉讼请求应予支持。王燕霞主张的返还吊篮租赁费1.5万元，因韵兴公司提供的吊篮中有安全绳长度不够，不符合安全标准，造成王燕霞停工15天的损失应由韵兴公司承担，所以王燕霞要求返还停工15天的吊篮租赁费1.5万元的诉讼请求予以支持。庭审中，王燕霞提出由于发生事故后，张家口宜

河北省张家口市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）冀07民终2034号上诉人（原审被告）：张家口市韵兴建筑机械租赁有限公司，住所地：张家口市桥东区姚家庄镇小辛庄村。法定代表人：李小燕，该公司总经理。委托代理人：江家鸿，河北国器律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：王燕霞，女，1985年1月21日出生，汉族，现住张家口市桥东区。委托代理人：马洪斌，河北扬正律师事务所律师。上诉人张家口市韵兴建筑……