（2014）包民四终字第121号

双方于2012年10月28日签订的建筑施工合同违反法律规定，本院依法确认该合同无效，因此对于原告要求解除该合同的诉讼请求本院不予认可。被告施工过程中，气温下降且未采取有效措施造成路面面积（1248平方米）冻坏，原告作为供料方被告作为施工方均有过错：双方于2012年10月28日签订的建筑施工合同中约定“如气温下降不能施工，甲方应把乙方完成量的工程款付清，如冬施再议”，因此在施工过程中，双方应对气温下降对路面造成的影响有所预见，在天气等客观条件不具备时双方应及早协商停工事宜。包头市东河区价格认证中心所出具的价格鉴定结论书程序合法，本院予以认可。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、五十六条、五十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定判决如下：一、被告于判决书生效后三十日内赔偿原告重新硬化费用89856元的50%即44928元。二、驳回原告其他诉讼请求。诉讼费1855元，由原、被告各负担927.5元。宣判后，郭建强不服，向本院提起上诉，请求一、依法撤销原判，发回原审法院重新审理或在事实清楚的基础上给予公平公正的判决。二、本案一、二审诉讼费均由被上诉人承担。主要事实及理由：一、原

双方于2012年10月28日签订的建筑施工合同违反法律规定，本院依法确认该合同无效，因此对于原告要求解除该合同的诉讼请求本院不予认可。被告施工过程中，气温下降且未采取有效措施造成路面面积（1248平方米）冻坏，原告作为供料方被告作为施工方均有过错：双方于2012年10月28日签订的建筑施工合同中约定“如气温下降不能施工，甲方应把乙方完成量的工程款付清，如冬施再议”，因此在施工过程中，双方应对气温下降对路面造成的影响有所预见，在天气等客观条件不具备时双方应及早协商停工事宜。包头市东河区价格认证中心所出具的价格鉴定结论书程序合法，本院予以认可。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、五十六条、五十

包头市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）包民四终字第121号上诉人（原审被告）郭建强，男，1972年5月1日出生，汉族，系个体。委托代理人李宁萍，系包头市148协调指挥中心第二法律事务所法律工作者。被上诉人（原审原告）刘玉祥，男，1968年9月14日出生，汉族，现住包头市，系个体。委托代理人刘丽，内蒙古培隆律师事务所律师。上诉人郭建强因建筑工程施工合同纠纷一案，不服内蒙古自治区包头市东河区……