装饰装修合同纠纷 （2017）内01民终418号

应当解除《家庭居室装饰装修工程施工合同》。对于未完工部分，远华公司应当折价退还陈立业。由于远华公司未按期竣工应当承担违约责任，但违约金约定过高，远华公司要求降低，本院予以调整。李晓单、吴美凤系远华公司股东，在设立公司时，各有40万元认缴资金未履行出资义务，故应当对远华公司不能清偿部分承担补充赔偿责任。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十三条规定，判决：一、解除原告陈立业与被告呼和浩特市远华装饰工程有限责任公司于2015年7月20日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；二、被告呼和浩特市远华装饰工程有限责任公司于判决生效后十日内返还原告陈立业未完工部分工程款12680.9元；三、被告呼和浩特市远华装饰工程有限责任公司于判决生效后十日内支付原告陈立业违约金（以127000元为基础，每延误一日，按照年利率6%的四倍支付，从2015年10月22日起至合同判决解除之日2016年8月29日）；四、被告李晓单、吴美凤对被告呼和浩特市远华装饰工程有限责任公司返还原告陈立业工程款12680.9元，以及延期交工违约金不能清偿部分承担补充赔偿

应当解除《家庭居室装饰装修工程施工合同》。对于未完工部分，远华公司应当折价退还陈立业。由于远华公司未按期竣工应当承担违约责任，但违约金约定过高，远华公司要求降低，本院予以调整。李晓单、吴美凤系远华公司股东，在设立公司时，各有40万元认缴资金未履行出资义务，故应当对远华公司不能清偿部分承担补充赔偿责任。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十三条规定，判决：一、解除原告陈立业与被告呼和浩特市远华装饰工程有限责任公司于2015年7月20日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；二、被告呼和浩特市远华装饰工程有限责任公司于判决生效后十日内返

.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}呼和浩特市中级人民法院p t ; ” > 民 事 判 决 书（2017）内01民终418号上诉人(原审被告):呼和浩特市远华装饰工程有限责任公司。法定代表人：蔡玉彩，总经理。上诉人(原审被告):李晓单，呼和浩特市远华装饰程有限责任公司原法定代表人，现住呼和浩特市。上诉人(原审被告):吴美凤，呼和浩特市远华装饰工……