装饰装修合同纠纷 (2019)皖1204民初4137号
裁判要旨
原告张东东与被告阜阳市格调装饰工程有限公司签订一份《室内装饰装修工程施工合同》,系双方真实意思表示,原、被告双方具有民事行为能力,且该合同不违反法律的强制性规定,该合同依法有效,合同签订后,对双方即具有法律效力。 合同生效后,原、被告应遵照公平、公正、诚实信用的原则。 被告应当在合同的约定期限完成工期,但至今未完成室内装饰装修工程,合同已不能继续履行,现原告要求与被告解除合同,本院予以支持。 关于原告要求被告格调装饰公司赔偿其经济损失76407元(包含未装修价值费用63107元、租房费用10800元、鉴定费2500元)的问题,因原告经济损失已经有关单位进行鉴定,房屋现有装修价格评估为人民币38893元,原告已支付给被告工程款99200元,被告应赔偿原告未装修价值费用为60307元(99200元-38893元)。 租房费用按牛津公馆水平核定应为5400元(1800元/月乘以3个月)。 关于原告要求被告支付违约金的问题,依据合同第八条6的约定,由于乙方原因致使工期延误,每延误一天乙方向甲方支付违约金50元,被告在施工过程中的工期是90个工作日,即自原、被告双方签订合同的2019年3月16日
摘要
张东东与阜阳市格调装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
安徽省阜阳市颍泉区人民法院民 事 判 决 书(2019)皖1204民初4137号原告:张东东,男,1990年6月20日出生,汉族,住安徽省颍上县。 委托诉讼代理人:张燕,安徽景涛律师事务所律师。 委托诉讼代理人:孔雀,安徽景涛律师事务所律师。 被告:阜阳市格调装饰工程有限公司,住所地安徽省阜阳市颍州区清河街道办事处颍州南路**天筑香城**商住楼**,统一社会信用代码91341200MA2MR3LE……