定作合同纠纷 （2015）昆民四终字第53号

合法的定作关系应受法律保护。本案双方当事人签订《工矿模具购销合同》后，基于双方意思表示一致，在退还费用后，双方已经解除合同，故张佩春诉请要求解除该购销合同的请求已不存在。其次，双方签订《模具购销合同》之后，在履行过程中，因张佩春自己多次要求修改图纸导致加工厂不能按期交货，责任在张佩春自身，且待加工厂根据张佩春要求制作出坤杌模具一套及样品10套后，张佩春未按合同约定提货、支付余款，已经构成违约。而张佩春所诉因加工厂逾期交货致使其未能向案外人罗珩铭按时交货而损失2万元应由加工厂赔偿的请求，因张佩春在《坤杌模具补充协议二》中已明确表示放弃追究加工厂逾期交货的任何责任，再者其与罗珩铭之间的债权债务关系和加工厂无关联，将该债权债务强将给加工厂有违合同相对性，于法无据，张佩春应另案起诉。张佩春应当支付加工厂余款35000元；双方多次合意修改协议，违约金不予支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百一十八条之规定，判决如下：一、驳回张佩春的诉讼请求；二、张佩春于本判决生效起十日内向加工厂支付模

合法的定作关系应受法律保护。本案双方当事人签订《工矿模具购销合同》后，基于双方意思表示一致，在退还费用后，双方已经解除合同，故张佩春诉请要求解除该购销合同的请求已不存在。其次，双方签订《模具购销合同》之后，在履行过程中，因张佩春自己多次要求修改图纸导致加工厂不能按期交货，责任在张佩春自身，且待加工厂根据张佩春要求制作出坤杌模具一套及样品10套后，张佩春未按合同约定提货、支付余款，已经构成违约。而张佩春所诉因加工厂逾期交货致使其未能向案外人罗珩铭按时交货而损失2万元应由加工厂赔偿的请求，因张佩春在《坤杌模具补充协议二》中已明确表示放弃追究加工厂逾期交货的任何责任，再者其与罗珩铭之间的债权债务关系

云南省昆明市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）昆民四终字第53号上诉人（原审原告、反诉被告）张佩春，男，汉族。委托代理人罗雄、余世忠，云南睿信律师事务所律师，特别授权代理。被上诉人（原审被告、反诉原告）昆明市盘龙区嘉豪精密塑料模具加工厂。住所：昆明市盘龙区双龙乡麦崇村***号。委托代理人吕红英，云南云典律师事务所律师，特别授权代理。上诉人张佩春与被上诉人昆明市盘龙区嘉豪精密塑料模具加工厂（……