建设工程施工合同纠纷 （2016）津01民终4323号

涉案工程逾期竣工是不争的事实，造成逾期竣工的原因分析如下：一、付款问题。首先，孙海军作为邯一公司的施工现场负责人，对招标文件及施工合同的约定应当熟知。基础工程部分就没有按照约定的施工节点完工，以致后来的每个施工节点均不能如期竣工。从邯一公司提供的拨款单上看，足以证明每个施工节点的竣工验收时间晚于招标文件约定的期限。合同约定是按施工节点验收合格后支付一定比例的工程款，“验收合格后”不是一个较为严谨的时间点，通常理解是验收合格后的合理期限内。作为金通公司、建筑公司因管理工作的需要，须有一个内部审批的过程，才能拨付工程款。其次，施工中使用的混凝土等材料款和农民工工资由建筑公司垫付，然后在各个付款节点时予以扣除，经测算，建筑公司还有提前预付的情况。另外，开具收款收据有可能是付款时开具，也有可能是后补开，用开具收据的时间证明付款时间明显不准确。还有，工程竣工后，建筑公司两次向邯一公司发函要求结算，邯一公司对此推责，造成工程款至今未能结算。二、变更和增项。变更与增项在建设工程中较为常见，涉案工程有变更，但变更后的结果是增加费用还是减少费用？双方并没有确认，应视为工程款既不增加也不减少，此亦符合招标

涉案工程逾期竣工是不争的事实，造成逾期竣工的原因分析如下：一、付款问题。首先，孙海军作为邯一公司的施工现场负责人，对招标文件及施工合同的约定应当熟知。基础工程部分就没有按照约定的施工节点完工，以致后来的每个施工节点均不能如期竣工。从邯一公司提供的拨款单上看，足以证明每个施工节点的竣工验收时间晚于招标文件约定的期限。合同约定是按施工节点验收合格后支付一定比例的工程款，“验收合格后”不是一个较为严谨的时间点，通常理解是验收合格后的合理期限内。作为金通公司、建筑公司因管理工作的需要，须有一个内部审批的过程，才能拨付工程款。其次，施工中使用的混凝土等材料款和农民工工资由建筑公司垫付，然后在各个付款节点

天津市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2016）津01民终4323号上诉人（原审原告、反诉被告）:邯郸市邯一建筑工程有限公司，住所地河北省邯郸市丛台区电厂街28号。法定代表人:齐祥超，董事长。委托诉讼代理人：孙丽伟，天津津阳律师事务所律师。委托诉讼代理人：邓懿，北京万贝律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：天津武清建筑建材集团有限公司，住所地天津市武清区光明道北侧君利大厦15层。法定代……