建设工程施工合同纠纷 （2017）苏13民终1656号

水北公司、诺玛西公司之间签订的建设工程施工合同合法有效。水北公司、诺玛西公司均应按约定履行义务。水北公司按约定进行施工竣工后，诺玛西公司即向水北公司出具单位工程竣工验收证明书并接收使用，同时办理了房产证，应视为诺玛西公司认可已竣工验收，即诺玛西公司应按约定支付工程款，尽管工程经鉴定存在一定的质量问题，但可以通过修复而继续使用，因此，诺玛西公司拒付工程款无法律依据，不予支持。按合同约定，经计算合同内工程价款为17914320元，诺玛西公司共支付工程款14376247元，尚余工程款为3538073元。诺玛西公司应当按照合同约定履行给付义务并支付逾期利息。水北公司主张对所建工程的拍卖价款在诺玛西公司欠付工程款范围内享有优先受偿的权利，符合法律规定和双方合同约定，予以支持。综上，水北公司诉讼请求符合法律规定，依法予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，一审判决：一、诺玛西公司支付水北公司工程款3538073元以及逾期支付工程款的利息（以1746641元为基数自201

水北公司、诺玛西公司之间签订的建设工程施工合同合法有效。水北公司、诺玛西公司均应按约定履行义务。水北公司按约定进行施工竣工后，诺玛西公司即向水北公司出具单位工程竣工验收证明书并接收使用，同时办理了房产证，应视为诺玛西公司认可已竣工验收，即诺玛西公司应按约定支付工程款，尽管工程经鉴定存在一定的质量问题，但可以通过修复而继续使用，因此，诺玛西公司拒付工程款无法律依据，不予支持。按合同约定，经计算合同内工程价款为17914320元，诺玛西公司共支付工程款14376247元，尚余工程款为3538073元。诺玛西公司应当按照合同约定履行给付义务并支付逾期利息。水北公司主张对所建工程的拍卖价款在诺玛西公司

江苏省宿迁市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏13民终1656号上诉人（原审被告）:江苏诺玛西服装有限公司，住所地江苏省泗洪县经济开发区长江路21号。法定代表人：许明，该公司董事长。委托诉讼代理人：ＸＸ，该公司员工。被上诉人（原审原告）：江苏水北建设工程有限公司，住所地江苏省常州金坛市水北镇枪架桥。法定代表人：李阿金，该公司董事长。委托诉讼代理人：王松，江苏九韶律师事务所律师。委托诉讼代……