买卖合同纠纷 （2015）银民商终字第275号

原告（反诉被告）与被告（反诉原告）签订的《电梯安装施工合同》、《电梯安装施工补充协议》，均系双方当事人的真实意思表示，合法、有效，双方应当依约全面履行各自的义务。按照合同约定，原告履行了供货义务，将29台电梯安装调试完毕后，经检验合格并实际交付被告使用，且已为被告出具合同总价款414.6万元的设备费、运费及安装费发票，被告亦应当按照约定期限足额支付相应款项。根据《中华人民共和国合同法》第六十七条“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求”之规定，被告作为应当先履行义务的一方，由于未按期支付工程款，后履行的原告即享有不履行合同义务的权利，被告未依约付款的行为已构成违约，应向原告支付逾期付款违约金。同时，按照《电梯安装施工合同》第十三条和《电梯安装施工补充协议》第四条的约定，合同履行过程中，主要因被告土建条件不合格及电梯配件丢失等原因，影响了原告正常电梯安装及验收的进度，原告并不构成违约。基于此，对原告要求被告支付剩余电梯款60万元（含到期质保金）的诉讼请求，以及主张按照合同总金额4

原告（反诉被告）与被告（反诉原告）签订的《电梯安装施工合同》、《电梯安装施工补充协议》，均系双方当事人的真实意思表示，合法、有效，双方应当依约全面履行各自的义务。按照合同约定，原告履行了供货义务，将29台电梯安装调试完毕后，经检验合格并实际交付被告使用，且已为被告出具合同总价款414.6万元的设备费、运费及安装费发票，被告亦应当按照约定期限足额支付相应款项。根据《中华人民共和国合同法》第六十七条“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求”之规定，被告作为应当先履行义务的一方，由于未按期支

宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）银民商终字第275号上诉人（原审被告、反诉原告）宁夏西夏苑房地产开发有限公司。住所地宁夏回族自治区银川市金凤区。法定代表人杨怀林，该公司总经理。委托代理人王宁刚、杨晓玲，宁夏瀛智律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）宁夏永日电梯营销服务有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区。法定代表人朱玉宝，该公司董事长。委托代理人郭夕斌，……