（2015）沈中民六终字第30号

根据我国民事诉讼法的规定，当事人有答辩并对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告姜文伟经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为其放弃了答辩和质证的权利，应承担相应的法律后果。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，原、被告双方签订的《合同书》系当事人的真实意思表示，且合同未违反相关法律规定，故合同应为合法、有效。当事人均应按合同的约定全面履行各自的义务。被告在原告履行合同后，未支付约定的工时费属违约行为，应当承担民事责任。关于工程款问题，该合同系由于政府部门原因而未能履行，应按实际完成工程量给付工程款，且双方在合同中亦明确约定“在施工过程中，如受国家各部门影响，造成工程停工，由甲方负责，与乙方无关，甲方按实际完成工程量拨付乙方工程款”，故本院确认按实际工程量支付工程款。被告李淑华与被告姜文伟系夫妻关系，被告李淑华在婚姻存续期间与原告签订的合同，属于夫妻共同债务，故原告有权向被告姜文伟主张权利，要求被告李淑华与姜文伟共同支付工程款。鉴于涉案工程已停工三年多，原告提出要求解除合同，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第二百六十九条，《最高人民法院

根据我国民事诉讼法的规定，当事人有答辩并对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告姜文伟经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为其放弃了答辩和质证的权利，应承担相应的法律后果。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，原、被告双方签订的《合同书》系当事人的真实意思表示，且合同未违反相关法律规定，故合同应为合法、有效。当事人均应按合同的约定全面履行各自的义务。被告在原告履行合同后，未支付约定的工时费属违约行为，应当承担民事责任。关于工程款问题，该合同系由于政府部门原因而未能履行，应按实际完成工程量给付工程款，且双方在合同中亦明确约定“在施工过程中，如受国家各部门影响，造成工程停工，由甲方

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）沈中民六终字第30号上诉人（原审被告）：李淑华，女，1956年8月15日如，汉族，康平县精神病院退休医师，住址康平县康平镇。委托代理人：王杰，辽宁清河律师事务所律师。上诉人（原审被告）：姜文伟，男，1958年10月22日出生，汉族，康平水利局干部，住址康平新康平镇。委托代理人：王杰，辽宁清河律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：赵权，男，196……