装饰装修合同纠纷 （2021）湘01民终1102号

唐豆与齐尚公司签订的《家庭居室装饰装修施工合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立有效，双方均应依约履行。齐尚公司经唐豆多次催告，仍未依约履行合同义务按期完成装修工程，已经构成迟延履行合同主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，致使唐豆不能实现合同目的，唐豆依法取得合同解除权，故唐豆诉请解除案涉装饰装修施工合同，符合法律规定，一审法院予以支持。关于齐尚公司向唐豆返还装修款的问题。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。唐豆已于2019年12月4日向齐尚公司支付装修款27,000元，齐尚公司应当依法予以返还，并对已完成部分施工的水电管线、钢架楼板等予以拆除，恢复房屋原状，故唐豆诉请齐尚公司返还装修款27,000元，拆除已完成部分施工的水电管线、钢架楼板，恢复房屋原状，符合法律规定，一审法院予以支持。关于违约金的问题。案涉装饰装修施工合同约定，因齐尚公司原因造成工程逾期交付的，每逾期一个工作日，齐尚公司应当赔偿唐豆30元。齐尚公司未

唐豆与齐尚公司签订的《家庭居室装饰装修施工合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立有效，双方均应依约履行。齐尚公司经唐豆多次催告，仍未依约履行合同义务按期完成装修工程，已经构成迟延履行合同主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，致使唐豆不能实现合同目的，唐豆依法取得合同解除权，故唐豆诉请解除案涉装饰装修施工合同，符合法律规定，一审法院予以支持。关于齐尚公司向唐豆返还装修款的问题。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。唐豆已于2019年

湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）湘01民终1102号上诉人（原审被告）：湖南齐尚装饰设计有限公司，住所地湖南省长沙市天心区竹塘西路280号南国嘉苑1栋201房。法定代表人：郑春华，执行董事。委托诉讼代理人：刘大，北京盈科（长沙）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：唐豆，女，1998年2月26日出生，汉族，住湖南省邵东县。上诉人湖南齐尚装饰设计有限公司（以下齐尚公司）因与被上……