建设工程施工合同纠纷 （2015）浙杭民初字第8号

原告与被告于2011年1月25日签订《建设工程施工补充合同》以及之后所签订的《杭州钱江世纪城侨商大厦项目补充协议（二）》、《杭州钱江世纪城侨商大厦项目补充协议（三）》和《杭州钱江世纪城侨商大厦项目补充协议（四）》等一系列合同，均系双方当事人真实意思的表示，内容并不违反国家法律、行政法规的强制性规定，应属有效。对双方当事人均具有约束力。合同签订后，原告即组织施工，但由于被告拖欠工程款等原因，导致工程停工至今，无法复工，致使合同无法履行，现原告要求解除与被告的施工合同，告亦表示同意，故对原、被告之间于2011年1月25日签订的《建设工程施工补充合同》予以解除。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。”对于原告要求被告支付拖欠的工程款34640900元和16份未确认签证单金额2122180元，原、被告双方同意由被告支付原告工程款36000000元，本院予以确认。对于原告要求被告支付逾期支付进度款的利息损失1512926.44元、逾期支付工程款的利息损失4

原告与被告于2011年1月25日签订《建设工程施工补充合同》以及之后所签订的《杭州钱江世纪城侨商大厦项目补充协议（二）》、《杭州钱江世纪城侨商大厦项目补充协议（三）》和《杭州钱江世纪城侨商大厦项目补充协议（四）》等一系列合同，均系双方当事人真实意思的表示，内容并不违反国家法律、行政法规的强制性规定，应属有效。对双方当事人均具有约束力。合同签订后，原告即组织施工，但由于被告拖欠工程款等原因，导致工程停工至今，无法复工，致使合同无法履行，现原告要求解除与被告的施工合同，告亦表示同意，故对原、被告之间于2011年1月25日签订的《建设工程施工补充合同》予以解除。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条

浙江省杭州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）浙杭民初字第8号原告：中国建筑第五工程局有限公司，住所地长沙市雨花区中意一路158号。组织机构代码：18376448—3。法定代表人：周勇。委托代理人：黎咸杰、肖燕，湖南昌言律师事务所上海分所律师。被告：杭州正鑫置业有限公司，住所地杭州市萧山区宁围镇市心路857号103—1室。法定代表人：朱仑。委托代理人：王健、张丽红，浙江博翔律师事务所律师。……