建设工程施工合同纠纷 （2015）南市民一终字第1360号

上诉人作为发包人，要免除自己的付款责任，需提供证据证明已全额支付1#、2#的全部工程款，而不仅仅是脚手架工程款，人为扩大了对该法条的适用。三、被上诉人搭建脚手架不符合要求，脚手架严重倾斜，经有关部门及上诉人通知其整改而拒不整改，致使整个工程停工无法正常进行，故脚手架超期使用是被上诉人自身原因和违约行为造成的，应自行承担超期使用造成的损失。被上诉人的违约行为造成上诉人的整体工程施工不能按期完成，造成上诉人的工程无法按时竣工交付使用产生巨额经济损失，应由被上诉人进行赔偿。四、上诉人与郑春光签订《合众公司厂房主体工程补充协议》并无脚手架超期使用的约定，郑春光将该工程转包给被上诉人后，被上诉人趁郑春光不熟悉脚手架租赁搭建业务，与其约定显失公平的超期使用的计算方式，致使被上诉人以超期使用为由取得比合同正常工程款还高的不当利益，该约定的超期款是实属于违约金而不是工程款。且被上诉人没有资质，导致所签订的合同无效，既然本案签订的合同已判定为无效合同，根据《合同法》相关规定，只能返还财产或拆价赔偿，对违约金不予支持。一审认定超期使用费属于工程款并支持被上诉人取得该不当得利错误。综上所述，上诉人已向工程承

上诉人作为发包人，要免除自己的付款责任，需提供证据证明已全额支付1#、2#的全部工程款，而不仅仅是脚手架工程款，人为扩大了对该法条的适用。三、被上诉人搭建脚手架不符合要求，脚手架严重倾斜，经有关部门及上诉人通知其整改而拒不整改，致使整个工程停工无法正常进行，故脚手架超期使用是被上诉人自身原因和违约行为造成的，应自行承担超期使用造成的损失。被上诉人的违约行为造成上诉人的整体工程施工不能按期完成，造成上诉人的工程无法按时竣工交付使用产生巨额经济损失，应由被上诉人进行赔偿。四、上诉人与郑春光签订《合众公司厂房主体工程补充协议》并无脚手架超期使用的约定，郑春光将该工程转包给被上诉人后，被上诉人趁郑春光

广西壮族自治区南宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）南市民一终字第1360号上诉人（一审被告、反诉原告）：郑春光。委托代理人：甘剑平，广西欣源律师事务所律师。委托代理人：黄兆武。上诉人（一审被告、反诉原告）：广西合众能源股份有限公司。法定代表人：郑道明，该公司董事长。委托代理人：郭思良，该公司总经理。委托代理人：黄兆武，该公司职员。被上诉人（一审原告、反诉被告）：黄保国。委托代理人：陆寿……