建设工程合同纠纷 （2019）桂05民终1070号

该工程已不存在，以上述《工程结算审核定案表》、《建筑工程结算书》认定涉案工程的造价，违背了案涉工程合同约定，并剥离了审计部门的行政审计职权。二、案涉《建筑工程结算书》结算的涉案工程造价为2335522.24元，其中602760元为因窝工所造成的人工、机械、材料的损失费，依照案涉《建设工程施工合同》约定及一审法院的认定，应当给予扣除。《建筑工程结算书》的《单位工程竣工结算价汇总表》中的税前项目清单计价合计602760元即为因窝工所造成的人工、机械、材料的损失费，具体在《税前项目清单与计价表》、《税前项目清单综合单价分析表》中有详细说明。一审法院支持工程款迟延支付的利息及认定利息起算时间从2014年7月31日起，与案涉合同约定不符。案涉《建设工程施工合同》专用条款26.1条款约定：工程竣工办理结算手续，并经财政评审中心或审计行政部门审计定案后，支付至工程结算总价的95%。因此，案涉工程结算价款的支付是在审计部门审计后，本案工程价款未经审计部门审计，一审法院支持工程款迟延支付的利息及认定利息计算时间从2014年7月31日起，没有依据。 玉林市政公司辩称，一、关于工程款结算是否必须经过审计部门

该工程已不存在，以上述《工程结算审核定案表》、《建筑工程结算书》认定涉案工程的造价，违背了案涉工程合同约定，并剥离了审计部门的行政审计职权。二、案涉《建筑工程结算书》结算的涉案工程造价为2335522.24元，其中602760元为因窝工所造成的人工、机械、材料的损失费，依照案涉《建设工程施工合同》约定及一审法院的认定，应当给予扣除。《建筑工程结算书》的《单位工程竣工结算价汇总表》中的税前项目清单计价合计602760元即为因窝工所造成的人工、机械、材料的损失费，具体在《税前项目清单与计价表》、《税前项目清单综合单价分析表》中有详细说明。一审法院支持工程款迟延支付的利息及认定利息起算时间从2014

广西壮族自治区北海市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂05民终1070号 上诉人（原审被告）：北海市工业园区开发建设有限公司。住所：广西壮族自治区北海市香港路工业园区综合楼302号。统一社会信用代码：91450500782134561A。 法定代表人：全晓东，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：唐英，广西先导联合（海城）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张坤，广西先导联合（海城）律师事……