买卖合同纠纷 （2019）黔0222民初700号
裁判要旨
本案应当解决的问题是：1、贵州盘州市悦祥酒店有限责任公司是否应支付下差货款及违约金。 2、贵州盘州市悦祥酒店有限责任公司的损失如何计算。 3、双方约定违约金本院是否应予调整、违约金与实际损失是否可以并存。 关于贵州盘州市悦祥酒店有限责任公司是否应支付下差货款及违约金的问题。 本案中，昆明泛宇家俱制造有限公司、云南好百年家俱集团有限公司提供货物与约定不符、延期交付的行为已经构成违约，贵州盘州市悦祥酒店有限责任公司有权解除合同，但贵州盘州市悦祥酒店有限责任公司未选择解除合同，而是选择继续履行合同，则应履行合同各自权利义务。 昆明泛宇家俱制造有限公司、云南好百年家俱集团有限公司已经完成交付安装，依照约定，贵州盘州市悦祥酒店有限责任公司在安装完成并验收合格后支付货款，尽管至今未进行验收，但贵州盘州市悦祥酒店有限责任公司一直使用近三年，且已经提起反诉主张对方违约责任，故贵州盘州市悦祥酒店有限责任公司不得再以此作为拒不支付货款的对抗理由，昆明泛宇家俱制造有限公司、云南好百年家俱集团有限公司请求支付货款的理由成立，予以支持，总货款为1067209.2元，减掉已经支付的576000元，现应支付货款为4
摘要
云南好百年家俱集团有限公司、昆明泛宇家俱制造有限公司等与贵州盘州市悦祥酒店有限责任公司买卖合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
贵州省盘州市人民法院民 事 判 决 书（2019）黔0222民初700号原告（反诉被告）：云南好百年家俱集团有限公司，住所地，云南省昆明市官渡区小板桥镇土桥村华洋家居灯饰广场，统一社会信用代码9153011174527433XH。 法定代表人：普志宏，系公司财务经理。 原告（反诉被告）:昆明泛宇家俱制造有限公司，住所地，昆明市嵩明县杨林工业园区天水路11号，统一社会信用代码915301275873……