装饰装修合同纠纷 (2019)甘0802民初5557号

案号
(2019)甘0802民初5557号
法院
平凉市崆峒区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
平凉市
裁判日期
2019-10-08

裁判要旨

欠款应当及时清偿。 赫某没有按期给锦诺建装公司支付工程款,违反了合同的约定,故,对锦诺建装公司要求赫某支付工程款50000元的诉讼请求,本院予以支持。 锦诺建装公司与赫某相互之间认为对方在施工期间违约,但双方提供的证据并不能证明自己的主张,未按期交工是双方混合因素所致,并非单方因素。 故,对锦诺建装公司要求赫俊杰支付违约金的诉讼请求,本院不予支持;对赫俊杰要求扣减锦诺建装公司违约金的抗辩理由,本院不予采纳。 综上所述,依照《中华人民共和国合同法》第二百六十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定,判决如下:一、被告赫某应支付原告平凉市锦诺建筑装饰设计有限责任公司装修款50000元;二、驳回原告平凉市锦诺建筑装饰设计有限责任公司的其他诉讼请求。 上述第一项内容限本判决生效后15日内自觉履行。 案件受理费1750元,减半收取875元,由赫某负担。 如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本,上诉于甘肃省平凉市中级人民法院。 审 判 员 叶怀葆二

摘要

平凉市锦诺建筑装饰设计有限责任公司与赫某装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

甘肃省平凉市崆峒区人民法院民 事 判 决 书(2019)甘0802民初5557号原告:平凉市锦诺建筑装饰设计有限责任公司。 法定代表人:赵某。 委托诉讼代理人:王某。 被告:赫某,住平凉市。 原告平凉市锦诺建筑装饰设计有限责任公司(以下简称锦诺建装公司)与被告赫某装饰装修合同纠纷一案,本院于2019年4月25日立案。 依法适用简易程序公开进行了审理,于2019年6月26日作出(2019)甘0802……