建设工程施工合同纠纷 （2017）鲁14民终1071号

原、被告于2010年7月24日签订的厂房建设合同系双方真实意思表示，合同合法有效，予以确认。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。原告作为发包方应履行及时提供施工所需的原材料、图纸等合同义务，并按时支付工程款；被告作为合同承包方应履行及时组织人员、配带所需工具按时施工，并保证工程质量；合同约定的发酵车间工期为1个月，被告在施工半个月后停工，并于2011年3月终止建设合同。被告虽主张停工系因原告未及时提供原材料，但没有向法庭提供证据，且同时开工建设的灌装车间及办公室并未出现原告未及时提供施工材料的现象，因此对被告主张不予支持。被告的行为已违反合同约定，应当承担违约责任。原告主张的损失包括：1、因被告停工，而向山东奥伦庄园葡萄酒有限公司支付的发酵罐租金10133元；2、因被告停工，而向平原县王庙镇财政所支付的土地租金40038元。对于原告主张的租赁发酵罐租金，结合原告酿酒的原材料生产时间、天气、酿酒工艺等原因，因被告停工导致原告必须及时另行租用发酵罐酿酒，该租金应认定为原告的直接损失，对该损失10133元，予以认定。对土地租金40038元，被告停工后，原告可另行寻找建设单位为其继续施工，

原、被告于2010年7月24日签订的厂房建设合同系双方真实意思表示，合同合法有效，予以确认。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。原告作为发包方应履行及时提供施工所需的原材料、图纸等合同义务，并按时支付工程款；被告作为合同承包方应履行及时组织人员、配带所需工具按时施工，并保证工程质量；合同约定的发酵车间工期为1个月，被告在施工半个月后停工，并于2011年3月终止建设合同。被告虽主张停工系因原告未及时提供原材料，但没有向法庭提供证据，且同时开工建设的灌装车间及办公室并未出现原告未及时提供施工材料的现象，因此对被告主张不予支持。被告的行为已违反合同约定，应当承担违约责任。原告主张的损失包括：1、

山东省德州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁14民终1071号上诉人（原审原告）：相玉民，男，1948年12月15日出生，汉族，无业，住山东省平原县。委托诉讼代理人：郑曰彬，平原润法法律服务所法律工作者。上诉人（原审被告）：宋建国，男，1973年2月16日出生，汉族，建筑，住山东省平原县。委托诉讼代理人：何红庆，山东智点律师事务所律师。上诉人相玉民、宋建国因建设工程施工合同纠纷一案，不……