建设工程合同纠纷 （2021）豫05民终1750号

被告中建六局将其承建的安阳市文峰区中华路七个村城中村改造安置房项目（第一期）一标段（六府市庄A、B区）住宅楼及地下车库主体劳务分包给被告滨海公司，被告滨海公司将六府市庄项目A1号、B1号、B3号、A区车库、B区部分车库、A区商业主体一次结构劳务分包给被告张志平，被告张志平又将A1号楼及车库部分工程分包给原告，原告对承包的工程进行施工，在施工过程中，因环保管控等原因出现停工、窝工及欠付工程款等原因，原告中途离场，双方对原告已完成的施工量进行了核算，该核算系双方对原告工作量的认可，原告为被告张志平承包的工程提供劳务，被告张志平应当向原告支付相应的费用，因此原告要求被告张志平支付工程款，本院应予支持。原告与被告张志平经核算原告的施工量共计1878466.88元，被告张志平已支付原告1342000元（含保证金30000元），下欠工程款566466.88元，但原告施工的部分工程存在质量瑕疵，被罚款20000元，该罚款应由原告承担，因此被告张志平应支付原告工程款为546466.88元。原告要求被告承担自2020年1月1日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至被告支付完毕之日止的利息，双方在承包合

被告中建六局将其承建的安阳市文峰区中华路七个村城中村改造安置房项目（第一期）一标段（六府市庄A、B区）住宅楼及地下车库主体劳务分包给被告滨海公司，被告滨海公司将六府市庄项目A1号、B1号、B3号、A区车库、B区部分车库、A区商业主体一次结构劳务分包给被告张志平，被告张志平又将A1号楼及车库部分工程分包给原告，原告对承包的工程进行施工，在施工过程中，因环保管控等原因出现停工、窝工及欠付工程款等原因，原告中途离场，双方对原告已完成的施工量进行了核算，该核算系双方对原告工作量的认可，原告为被告张志平承包的工程提供劳务，被告张志平应当向原告支付相应的费用，因此原告要求被告张志平支付工程款，本院应予支持

河南省安阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫05民终1750号上诉人（原审原告）：黄树山，男，1967年7月19日出生，汉族，无业，住汤阴县。委托诉讼代理人：张静方，河南九明律师事务所律师。上诉人（原审被告）：张志平，男，1979年6月18日出生，汉族，个体工商户，住安阳市文峰区。委托诉讼代理人：徐保庆，河南达知律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：北京滨海建设工程有限公司，住所地北京……