装饰装修合同纠纷 （2019）豫0302民初1212号
裁判要旨
原告恩三装饰设计公司与被告秦伟伟、戴朝怀签订的《装饰装修施工合同》，系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应严格按合同约定履行各自的权利义务。 原告恩三装饰设计公司依约履行了合同内容，被告秦伟伟、戴朝怀应及时支付装修款，故原告恩三装饰设计公司要求被告秦伟伟、戴朝怀支付尚欠装修款64640元的诉讼请求，本院依法予以支持，超出部分不予支持。 关于原告恩三装饰设计公司要求被告秦伟伟、戴朝怀支付违约金（以547980元为基础按照每日0.1%支付违约金至全部款项支付完毕之日止）的诉讼请求，因装修款结算金额的确定是装修款给付的前提，原、被告双方对决算事项存在争议，并非系二被告故意拖延结算；且涉案工程存在增项情况，原、被告双方对顺延的工期无约定，则工程款的结算时间亦发生变更，故原告恩三装饰设计公司主张违约金的该诉讼请求，本院不予支持。 关于被告秦伟伟、戴朝怀提出工程并未结算、二被告已超额支付装修款的抗辩理由，及提出对装修造价进行鉴定的申请，由于原、被告双方约定采用大包方式进行施工，前期双方通过《工程预算单》及《主材认购单》确定基本的工程项目、造价及选材，之后在
摘要
洛阳恩三装饰设计工程有限公司与秦伟伟、戴朝怀装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
洛阳市老城区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0302民初1212号原告：洛阳恩三装饰设计工程有限公司。 住所地：洛阳市西工区金谷园路72号滨江大厦618、619室。 法定代表人：马丹丹，该公司总经理。 委托诉讼代理人：谌艳杰，河南开物律师事务所律师。 委托诉讼代理人：葛勇，河南开物律师事务所律师。 被告：秦伟伟，女，1964年6月24日出生，回族，住洛阳市西工区，现住洛阳市老城区。 被告：……