建设工程施工合同纠纷 （2021）黔03民终1748号

当事人应当诚实守信，依约履行义务，以保证实现双方的合同目的。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，贵州建工公司与贵州复烤公司2016年8月8日订立的《建设工程施工合同》，双方权利义务对等，内容明确具体，体现了双方的真实意思，未违反法律、行政法规的强制性规定，不损害他人利益，应当有效，双方应全面严格地履行约定义务。双方对交纳了履约保证金3227828.37元、已经支付了工程款19097082.15元、“湄潭复烤厂易地技改项目场地平整工程”于2019年1月23日验收合格移交并签署了《竣工移交证书》的事实不持异议，本院予以确认。本案双方争议的焦点，一是工程总价款的确定，二是贵州建工公司是否因延误工期而应承担违约责任，三是贵州复烤公司是否应当承担欠付工程款利息、是否应当退还履约保证金并承担逾期利息。关于第一个争议焦点，双方《建设工程施工合同》中约定的“实际结算总价以施工图相对应的工程量清单及现场参建单位签证的实收工程量计算且按照国家最新营改增政策调整

当事人应当诚实守信，依约履行义务，以保证实现双方的合同目的。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，贵州建工公司与贵州复烤公司2016年8月8日订立的《建设工程施工合同》，双方权利义务对等，内容明确具体，体现了双方的真实意思，未违反法律、行政法规的强制性规定，不损害他人利益，应当有效，双方应全面严格地履行约定义务。双方对交纳了履约保证金3227828.37元、已经支付了工程款19097082.15元、“湄潭复烤厂易地技改项目场地平整工程”于2019年1

贵州省遵义市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）黔03民终1748号上诉人（原审被告）：贵州烟叶复烤有限责任公司，住所地，贵州省贵阳市南明区富源南路350号。统一社会信用代码：91520000697530609H。法定代表人：杨秀祥，董事长。委托诉讼代理人：霍媛，贵州子尹律师事务所律师。委托诉讼代理人：韦芳芳，贵州子尹律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：贵州建工集团第一建筑工程有限责任……