建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁08民终2323号

钢结构补充协议“名为钢构，实为土建”没有任何事实依据，请求二审法院支持诚祥公司的上诉请求。鲁西公司辩称，一审认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院依法驳回上诉人的上诉请求，维持原判。诚祥公司向一审法院起诉请求：1.解除原被告签订的《建设工程施工合同》（合同编号为GF-2013-0201）并赔偿损失；2.判令被告承担工程停工期间架材设备、现场人员费用及电费等损失共计5597942.72元（暂计算至2020年12月31日）；3.诉讼费等费用由被告承担。一审法院认定事实2015年3月2日，原告（承包人）与被告（发包人）签订《建设工程施工合同》（合同编号为GF-2013-0201），约定：工程名称为鲁西监狱改扩建罪犯习艺区#1制罐车间土建工程；计划开工日期为2015年2月7日；计划竣工日期为2015年8月6日。工期总日历天数180天。签约合同价2612.72万元；其中：安全文明施工费871877.76元；材料和工程设备暂估价160000元；合同价格形式为固定综合单价（措施费不调）。本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书；(2)招投标文件及答疑；(3)专用合同条款及其附件；(4)

钢结构补充协议“名为钢构，实为土建”没有任何事实依据，请求二审法院支持诚祥公司的上诉请求。鲁西公司辩称，一审认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院依法驳回上诉人的上诉请求，维持原判。诚祥公司向一审法院起诉请求：1.解除原被告签订的《建设工程施工合同》（合同编号为GF-2013-0201）并赔偿损失；2.判令被告承担工程停工期间架材设备、现场人员费用及电费等损失共计5597942.72元（暂计算至2020年12月31日）；3.诉讼费等费用由被告承担。一审法院认定事实2015年3月2日，原告（承包人）与被告（发包人）签订《建设工程施工合同》（合同编号为GF-2013-0201），约定：工程名称为

山东省济宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁08民终2323号上诉人（原审原告）：山东诚祥建设集团股份有限公司（原山东诚祥建安集团有限公司），住所地济宁经济开发区呈祥大道116号。统一社会信用代码913708001662829844。法定代表人：高德，董事长。委托诉讼代理人：张春利，山东鲁济律师事务所律师。委托诉讼代理人：扈玉莹，山东鲁济律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）:山东鲁……