装饰装修合同纠纷 （2020）冀10民终4905号

有误，判决结果显失公正。1、一审法院已查明:“2018年5月28日双方签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定开工日期为2018年6月4日，竣工日期为2018年9月3日，装修总价款30500元。发生施工质量后，涉案房屋地砖地面空鼓，墙砖空鼓脱落产生的原因经沧州市科技检验鉴定研究所鉴定认为是施工控制不当”，基于以上事实并结合《家庭居室装饰装修工程施工合同》第八条8.3项（由于乙方责任延误工期的，每延误一，乙方支付给甲方本合同工程造价金额千分之二的违约金）之约定，被上诉人张占林理应支付延误工期违约金。由于张占林施工控制不当，上诉人无法入住只能租房，产生了租房房租损失、物业费损失，为解决纠纷耗费大量时间和精力，给上诉人造成的损失是巨大的，被上诉人依理、依法都应为施工控制不当产生的损失买单。如果任何损失都不赔偿的话，对上诉人是不公平的且与法律相悖。2、被上诉人张占林施工过程中存在改水工程，包括从厨房接管到客厅阳台，客厅阳台处给水管道接口未装丝堵是施工过错，此处漏水产生的损失必然应由张占林赔偿。漏水时间段是在装修期内，该期间是张占林管控期，一审法院认为上诉人未提供证据证实客厅阳台处给水管

有误，判决结果显失公正。1、一审法院已查明:“2018年5月28日双方签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定开工日期为2018年6月4日，竣工日期为2018年9月3日，装修总价款30500元。发生施工质量后，涉案房屋地砖地面空鼓，墙砖空鼓脱落产生的原因经沧州市科技检验鉴定研究所鉴定认为是施工控制不当”，基于以上事实并结合《家庭居室装饰装修工程施工合同》第八条8.3项（由于乙方责任延误工期的，每延误一，乙方支付给甲方本合同工程造价金额千分之二的违约金）之约定，被上诉人张占林理应支付延误工期违约金。由于张占林施工控制不当，上诉人无法入住只能租房，产生了租房房租损失、物业费损失，为解决纠纷

河北省廊坊市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀10民终4905号 上诉人（原审原告）：董娟，女，1984年10月1日出生，汉族，旅游业，河南省鹿邑县人，现住北京市丰台区。 上诉人（原审被告）：张占林，男，1981年9月9日出生，汉族，河北省固安县人，现住河北省廊坊市固安县。 委托诉讼代理人：刘志涛，固安县弘沅法律服务所法律工作者。 原审被告：深圳市彬讯科技有限公司，地址：深圳市南山区……