建设工程施工合同纠纷 （2014）沈中民二终字第2811号

原、被告于2013年5月13日签订的《建设工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方应严格按照约定履行各自义务。关于工期问题，原告提供的《工程竣工验收证明》有原告、被告及监理单位辽宁铁诚建设监理有限公司盖章予以确认，该证明记明该工程开工日期为2013年5月26日，竣工日期为2013年7月8日，工期总日历天数44天，较合同约定工期逾期1天，由此可以认定原告存在逾期竣工的事实。关于逾期竣工违约金问题，合同第三条约定如因承包人原因造成工期（节点工期）延误的，原告承担合同结算总价每天1‰的违约责任，同时合同第三十六条第2项约定如出现严重质量事故或未按原被告约定的工程阶段性进度计划完成工期且超过10日以上的，原告支付合同价款总额的10%的违约金。被告主张原告应按第三十六条第2项约定向其支付违约金，本院认为，合同中第三条的规定是属针对工期的协商条款，其应优先于第三十六条第2项专用条款适用，故原告应支付被告逾期完工违约金1，350元（1，350，000×1‰）。关于工程款问题，原告依约施工，被告应依照合同约定履行付款义务。2013年5月15日，被告给付

原、被告于2013年5月13日签订的《建设工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方应严格按照约定履行各自义务。关于工期问题，原告提供的《工程竣工验收证明》有原告、被告及监理单位辽宁铁诚建设监理有限公司盖章予以确认，该证明记明该工程开工日期为2013年5月26日，竣工日期为2013年7月8日，工期总日历天数44天，较合同约定工期逾期1天，由此可以认定原告存在逾期竣工的事实。关于逾期竣工违约金问题，合同第三条约定如因承包人原因造成工期（节点工期）延误的，原告承担合同结算总价每天1‰的违约责任，同时合同第三十六条第2项约定如出现严重质量事故或未按原被

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）沈中民二终字第2811号上诉人（原审被告，反诉原告）：沈阳万融现代建筑产业有限公司，住所地：沈阳市东陵区胜利南街677号。法定代表人：张波，系该公司总经理。委托代理人：周莹，系辽宁同泽律师事务所律师。委托代理人：王颖，系辽宁同泽律师事务所律师。被上诉人（原审原告，反诉被告）：徐州市机械施工有限公司沈阳分公司，住所地：沈阳市铁西区大青乡宁官村家宁……