建设工程施工合同纠纷 （2017）内04民终3173号

原告北京城建九公司与被告茂盛大庆分公司于2013年5月16日签订的《巴林左旗党政综合楼工程幕墙工程承包合同》是有效民事合同，双方应按合同履行义务。但是双方因其他原因导致原告北京城建九公司把被告未履行完的部分工程另承包给了赤峰中磊石材经销处，导致该合同未能继续履行，现已没有继续履行的可能，该合同理应解除。原告北京城建九公司未按合同约定给付工程款，被告无法及时给付工人工资导致工人停工，造成工程进度缓慢而未按期完工，现原告北京城建九公司要求被告赔偿其因未按期完工的违约金500000元，因其违约在先导致被告未能按期完工，原告追究被告的违约责任无法律依据，故该院不予支持其该请求；因被告退场时原、被告未及时进行工程量测量、工程款结算导致双方部分工程量无法进行测量，原告北京城建九公司提供的部分证据间互相矛盾，无法确定其真伪，在没有直接证据证明的情况下应该选用有利于对方并接近客观事实的证据。被告未完成的干挂石工程包括两方面：1、没开始施工的两处经鉴定为合计3053.8226平米，2、开始施工但没有完工的，因双方达不成协议无法测量，应依据原告北京城建九公司与赤峰中磊石材经销处签订的赤峰中磊石材经销处提交

原告北京城建九公司与被告茂盛大庆分公司于2013年5月16日签订的《巴林左旗党政综合楼工程幕墙工程承包合同》是有效民事合同，双方应按合同履行义务。但是双方因其他原因导致原告北京城建九公司把被告未履行完的部分工程另承包给了赤峰中磊石材经销处，导致该合同未能继续履行，现已没有继续履行的可能，该合同理应解除。原告北京城建九公司未按合同约定给付工程款，被告无法及时给付工人工资导致工人停工，造成工程进度缓慢而未按期完工，现原告北京城建九公司要求被告赔偿其因未按期完工的违约金500000元，因其违约在先导致被告未能按期完工，原告追究被告的违约责任无法律依据，故该院不予支持其该请求；因被告退场时原、被告未及

.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}赤峰市中级人民法院p t ” > 民 事 判 决 书（2017）内04民终3173号上诉人（原审原告、反诉被告）：北京城建九建设工程有限公司，住所地北京市海淀区复兴路81号。法定代表人：施某，董事长。委托诉讼代理人：赵某，北京德颐律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：福建省茂盛建设工程有限公司大庆分公司。住所地……