建设工程施工合同纠纷 （2019）冀04民终1841号

三方签署的《人民调解协议》上加盖了台西村委会公章及涉县井店镇台西村人民调解委员会的公章，并有齐学增和卢某的签名，协议上虽未加盖亿浩公司的公章，但认定卢某在2016年3月28日的“代付证明”及《人民调解协议》上签字行为是代表亿浩公司的行为。并查明，亿浩公司在签署《人民调解协议》后已支付齐学增工程款50万元，遂判决亿浩公司给付齐学增工程款450万元及利息。 该案在一审审理过程中，亿浩公司提起反诉，认为根据工程招投标备案资料显示，2013年10月11日河南城建建设集团有限公司以11718000元的总价、工期为360天内竣工移交整个工程中标。2014年3月1日，河南城建建设集团有限公司进驻工地开始施工，至2016年10月17日向台西村委会交付了住宅楼钥匙止，拖延工程期限长达597天。按照河南城建建设集团有限公司司承诺：每延误一天罚1000元计算，齐学增应承担延误工期损失59.7万元。一审庭审中，亿浩公司提供了本单位于2014年3月31日同意起用卢某、李某为其公司员工的用工通知书，和于2016年元月29日的终止用工通知书，并申请证人卢某、李某出庭作证，证明二人于2014年3月31日与亿浩公司签订

三方签署的《人民调解协议》上加盖了台西村委会公章及涉县井店镇台西村人民调解委员会的公章，并有齐学增和卢某的签名，协议上虽未加盖亿浩公司的公章，但认定卢某在2016年3月28日的“代付证明”及《人民调解协议》上签字行为是代表亿浩公司的行为。并查明，亿浩公司在签署《人民调解协议》后已支付齐学增工程款50万元，遂判决亿浩公司给付齐学增工程款450万元及利息。 该案在一审审理过程中，亿浩公司提起反诉，认为根据工程招投标备案资料显示，2013年10月11日河南城建建设集团有限公司以11718000元的总价、工期为360天内竣工移交整个工程中标。2014年3月1日，河南城建建设集团有限公司进驻工地开始施工

河北省邯郸市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀04民终1841号 上诉人（原审原告、反诉被告）:齐学增，男，1968年10月22日生，汉族，住邯郸市成安县。 委托诉讼代理人：徐俊林，北京德和衡（邯郸）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵同同，北京德和衡（邯郸）律师事务所律师。 上诉人（原审被告、反诉原告）：邯郸市亿浩房地产开发有限公司。住址：邯郸市友谊路**万浩枫景********。……