买卖合同纠纷 （2021）黔26民终1622号

依法成立的合同受法律保护。原、被告经过协商一致共同签订的《购销合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律规定，应为有效。双方应全面履行合同义务，被告依约交付部分产品，原告依约支付部分预付款，视为双方履行了部分合同义务。1、原告收到各种规格型号的产品个（件），依合同约定应付款为2064000.00元（传感器34400个×60.00元=2064000.00元），之后，被告履行合同期间未按约定的时间和数量交付产品，累计违约时间36天，应按合同约定承担违约金426960.00元，（剩余订金1186000.00元×1%×36天），被告提出违约金过高，要求调整，因原、被告签订合同时正处于疫情期间，被告理应预见逾期交货的可能性，而没有预见，存在过错原告已接收逾期交货的产品，违约责任在于被告，被告要求调整违约金的理由不充足，不予采纳。2、因疫情的影响，同类产品的市场价格发生重大变动，被告未能及时组织货源，不能按期交付，致使合同无法继续履行，视为不可抗力的因素影响，应当依法免除当事人的违约责任。结合本案的实际情况，为了最大化减少原、被告的损失，对于尚未交付的产品65600个（件）的损失，酌情考虑合同未

依法成立的合同受法律保护。原、被告经过协商一致共同签订的《购销合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律规定，应为有效。双方应全面履行合同义务，被告依约交付部分产品，原告依约支付部分预付款，视为双方履行了部分合同义务。1、原告收到各种规格型号的产品个（件），依合同约定应付款为2064000.00元（传感器34400个×60.00元=2064000.00元），之后，被告履行合同期间未按约定的时间和数量交付产品，累计违约时间36天，应按合同约定承担违约金426960.00元，（剩余订金1186000.00元×1%×36天），被告提出违约金过高，要求调整，因原、被告签订合同时正处于疫情期间，被告理

贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2021）黔26民终1622号上诉人（原审原告）：福建泉州市铭源通电子有限公司,住所地福建省泉州南安霞美镇光电基地光电一路。统一社会信用代码:913505836919046063。法定代表人:陈文基,经理。委托诉讼代理人：杨代军，贵州维律律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈啊华，贵州维律律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：贵州盛唐节能科技有……