建设工程施工合同纠纷 （2015）秦民终字第1472号

王斌与骊城公司双方签订的《建设装饰工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律及行政法规的强制性规定，有效，双方均应按合同约定履行自己的义务。骊城公司工地代表刘金国出具的保证书履行的系职务行为，其保证“于9月22日前完成任务，如不按期完成，延误一天罚款5万元”系对违约的承诺，属于双方另行约定的违约条款，骊城公司亦应当遵守，但该约定显属过高，应当予以调整，调整到每天1.2万元为宜。按照骊城公司承诺完工时间次日至王斌开业具体使用时间前日即2009年9月23日至2009年10月17日系骊城公司延误的期间，其违约金应当为1.2万元／天×25天＝30万元。骊城公司的辩解意见无事实法律依据，不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决：（一）骊城公司支付王斌违约金30万元，于判决生效后十日内履行；（二）驳回王斌其他诉讼请求。如果未按照判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费16500元，由王斌负担10700元，由骊城公司负担5800元，于判决生

王斌与骊城公司双方签订的《建设装饰工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律及行政法规的强制性规定，有效，双方均应按合同约定履行自己的义务。骊城公司工地代表刘金国出具的保证书履行的系职务行为，其保证“于9月22日前完成任务，如不按期完成，延误一天罚款5万元”系对违约的承诺，属于双方另行约定的违约条款，骊城公司亦应当遵守，但该约定显属过高，应当予以调整，调整到每天1.2万元为宜。按照骊城公司承诺完工时间次日至王斌开业具体使用时间前日即2009年9月23日至2009年10月17日系骊城公司延误的期间，其违约金应当为1.2万元／天×25天＝30万元。骊城公司的辩解意见无事实法律依据，不予

河北省秦皇岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）秦民终字第1472号上诉人（原审被告）：秦皇岛市骊城装饰有限公司，住所地：秦皇岛市海港区和平大街338号。法定代表人：闫宝存，总经理。委托代理人：梁伟，河北渤海明达律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：王斌。委托代理人：张铁军，河北百人合律师事务所律师。上诉人秦皇岛市骊城装饰有限公司（以下简称骊城公司）为与被上诉人王斌建设工程施工合同纠纷一案……