建设工程施工合同纠纷 （2016）辽01民终2024号

原告与被告沈阳中燃城市燃气发展有限公司签订的建设工程施工合同系在平等自愿基础上协商一致的结果，且内容不违反国家法律、行政法规禁止性规定，应认定为合法有效，双方均应严格履行。现原告已按合同约定完成了施工，被告沈阳中燃城市燃气发展有限公司应当给付工程款。关于工期的问题，虽然合同中约定的竣工日期为2010年11月15日，但由于被告的其他工程没有结束，致使原告无法继续施工，且双方于2011年11月20日签订竣工验收报告时，被告沈阳中燃城市燃气发展有限公司对工期问题没有提出异议，故对原告关于工程延期的辩解，本院不予采纳。关于逾期付款问题，因该工程被告已于2011年11月20日验收合格，根据建设工程质量管理条例的规定，土建工程质保期为二年，现工程已超过质保期，被告应当自2013年11月20日起给付原告工程款利息。由于双方未在合同中约定利息标准，故应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。关于发票问题，原告应当在收到被告给付工程款的同时，为原告开具发票。关于中国燃气控股有限公司是否承担责任问题，因被告沈阳中燃城市燃气发展有限公司是企业法人，企业法人依法独立享有民事权利和承担民事义务，故原告要求

原告与被告沈阳中燃城市燃气发展有限公司签订的建设工程施工合同系在平等自愿基础上协商一致的结果，且内容不违反国家法律、行政法规禁止性规定，应认定为合法有效，双方均应严格履行。现原告已按合同约定完成了施工，被告沈阳中燃城市燃气发展有限公司应当给付工程款。关于工期的问题，虽然合同中约定的竣工日期为2010年11月15日，但由于被告的其他工程没有结束，致使原告无法继续施工，且双方于2011年11月20日签订竣工验收报告时，被告沈阳中燃城市燃气发展有限公司对工期问题没有提出异议，故对原告关于工程延期的辩解，本院不予采纳。关于逾期付款问题，因该工程被告已于2011年11月20日验收合格，根据建设工程质量管

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 裁 定 书（2016）辽01民终2024号上诉人（原审原告）：辽宁中宇建设（集团）有限责任公司，住所地抚顺经济开发区顺大街顺富路（沈东经济区总部经济基地C-14#）。法定代表人：丛光，该公司董事长。委托代理人：翟强，男，1968年8月16日出生，汉族，该公司副总经理。委托代理人：张立霞，辽宁民威律师事务所律师。上诉人（原审被告）：沈阳中燃城市燃气发展有限公司，住所地……