建设工程施工合同纠纷 （2016）黔02民终1613号

原、被告签订土石方工程施工工程合同是双方真实意思表示，未违反法律的强制性规定，为有效合同。原、被告在最后进行工程款结算时，对第三人阻拦施工造成的损失99396.00元计入工程款支付给被告，对该款原、被告双方是明知的。在双方均明知的情况下，原告将该损失计入工程款支付给被告，可视为双方就该损失达成的合意。另从双方签订的合同内容看，虽然未明确约定该经济损失由谁承担，但双方在合同第9.1条明确约定了对“合同未尽事宜及相关有争议事宜，参考国家工程合同中的‘通用条款’执行”。根据通用条款规定，发包方有负责办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题的义务。发包人未能履行以上义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人应赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。因本案争议的损失，系当地村民因征地赔偿款问题引起，与被告的施工行为无关。故对原告的诉讼请求，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百二十一条、第二百六十九条、第二百八十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：

原、被告签订土石方工程施工工程合同是双方真实意思表示，未违反法律的强制性规定，为有效合同。原、被告在最后进行工程款结算时，对第三人阻拦施工造成的损失99396.00元计入工程款支付给被告，对该款原、被告双方是明知的。在双方均明知的情况下，原告将该损失计入工程款支付给被告，可视为双方就该损失达成的合意。另从双方签订的合同内容看，虽然未明确约定该经济损失由谁承担，但双方在合同第9.1条明确约定了对“合同未尽事宜及相关有争议事宜，参考国家工程合同中的‘通用条款’执行”。根据通用条款规定，发包方有负责办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问

贵州省六盘水市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)黔02民终1613号上诉人（原审原告）：六枝特区开发投资有限公司，住所地：六枝特区政府办公楼一楼，组织机构代码：775310135。法定代表人陈贵豫，该公司董事长。委托诉讼代理人：李昕，系贵州三表律师事务所律师。执业证号：15202199410510593。被上诉人（原审被告）：贵州建威建设集团有限公司，住所地：遵义市外环路摩卡空间商住楼2单……