装饰装修合同纠纷 （2019）冀02民终7571号

公民法人合法的民事权益受法律保护，任何人不得侵犯。夏宝华与詹小峰签订的装修合同是双方当事人真实意思表示，不违反法律规定，合法有效，双方均应按合同约定履行各自义务。根据《合同法》的有关规定，一方当事人明确表示不再履行合同债务，可以解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行。当事人一方履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，夏宝华要求詹小峰继续履行装修合同，将剩余工程施工完毕，詹小峰明确表示无能力继续履行合同，夏宝华与詹小峰之间已不存在继续履行合同的诚信与基础，故解除夏宝华与詹小峰于2016年9月29日签订了《唐山瑞隆装饰工程合同书》，因该合同中规定的装修项目尚未完成，因此合同解除后，夏宝华尚未支付的工程款8000元无需再付。本案中，詹小峰作为装修专业人员因施工不当造成河茵里54楼4门301室屋顶受损，致使夏宝华赔偿案外人房屋修复费用8669.62元，并支付了案件受理费及鉴定费15085元，上述损失应由詹小峰负担。对于夏宝华主张租房损失，因詹小峰不当施工造成楼下屋顶受损进而发生诉讼，延误了工期，造成夏宝华租房时间延长，但夏宝华亦有避免损失扩大的

公民法人合法的民事权益受法律保护，任何人不得侵犯。夏宝华与詹小峰签订的装修合同是双方当事人真实意思表示，不违反法律规定，合法有效，双方均应按合同约定履行各自义务。根据《合同法》的有关规定，一方当事人明确表示不再履行合同债务，可以解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行。当事人一方履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，夏宝华要求詹小峰继续履行装修合同，将剩余工程施工完毕，詹小峰明确表示无能力继续履行合同，夏宝华与詹小峰之间已不存在继续履行合同的诚信与基础，故解除夏宝华与詹小峰于2016年9月29日签订了《唐山瑞隆装饰工程合同书》，因该合同中规定的

河北省唐山市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀02民终7571号 上诉人（原审原告）：夏宝华，男，1964年9月8日出生，汉族，现住唐山市路北区。 被上诉人（原审被告）：詹小峰，男，1967年7月7日出生，汉族，现住唐山市路北区。 委托诉讼代理人：郝杰，河北润昌律师事务所律师。 委托诉讼代理人：胡兴巍，河北润昌律师事务所实习律师。 上诉人夏宝华因与被上诉人詹小峰装饰装修合同纠纷一案，……