建设工程施工合同纠纷 （2015）安中民一初字第80号

原、被告双方签订的工程施工承建协议是双方当事人的真实意思表示，不违反法律规定，合法有效。双方当事人均应按照协议的约定履行各自的义务，被告友谊公司应当按照工程进度及时支付工程进度款，由于未及时支付工程进度款给原告建工公司造成的利息损失亦应支付。双方于2013年4月25日对该工程18层以下工程款已进行结算，考虑到该工程由于友谊公司的原因长期停工，且目前已无法履行，双方约定质保金为工程价款的5%，故友谊公司还应支付该工程18层以下的工程款数额为13797111.37元的95%扣除已支付的446万元，即8647255.80元。关于所欠工程款的利息问题。双方在国际银都城市综合体1号楼停工损失及工程款欠款利息清单中已明确利息按月息3分计算，2013年4月30日之前所欠工程款利息为3265142元。由于双方约定利息过高，本院酌定利息按月息2分计算，故2013年4月30日之前利息为3265142元的3分之2，即2176761.33元，之后利息按月息2分计算至付清之日止。双方在国际银都城市综合体1号楼停工损失及工程款欠款利息清单显示，2013年4月30日前，友谊公司给建工公司造成停工期间损失为30567

原、被告双方签订的工程施工承建协议是双方当事人的真实意思表示，不违反法律规定，合法有效。双方当事人均应按照协议的约定履行各自的义务，被告友谊公司应当按照工程进度及时支付工程进度款，由于未及时支付工程进度款给原告建工公司造成的利息损失亦应支付。双方于2013年4月25日对该工程18层以下工程款已进行结算，考虑到该工程由于友谊公司的原因长期停工，且目前已无法履行，双方约定质保金为工程价款的5%，故友谊公司还应支付该工程18层以下的工程款数额为13797111.37元的95%扣除已支付的446万元，即8647255.80元。关于所欠工程款的利息问题。双方在国际银都城市综合体1号楼停工损失及工程款欠款

河南省安阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）安中民一初字第80号原告：安阳建工（集团）有限责任公司。住所地：河南省安阳市文明大道东段新区管委会办公楼。法定代表人：谢海如，董事长。委托代理人：杨朝阳，北京市金台律师事务所（住所地北京市西城区）律师。被告：安阳市友谊房地产开发有限责任公司。住所地：河南省安阳市北关区健康路健康园*号楼*层*号。法定代表人：任长安。原告安阳建工（集团）有限责任公……