建设工程施工合同纠纷 （2015）遂中民终字第320号

2010年3月7日，上诉人和贤公司与被上诉人华旭公司签订一份《建设工程施工合同》，和贤公司、华旭公司均认可该合同未履行，该合同属于报建用的合同，和贤公司、华旭公司实际履行的是2010年3月13日和贤公司与华旭公司签订《彩钢厂房安装承包补充合同》，和贤公司、华旭公司均同意解除2010年3月7日《建设工程施工合同》，本院予以准许。原审判决支持和贤公司的该项诉讼请求正确，本院予以维持。和贤公司在履行《彩钢厂房安装承包补充合同》中，华旭公司于2010年5月1日给和贤公司发出的工程停工通知要求和贤公司停止施工，2011年5月26日，被上诉人华旭公司给上诉人和贤公司出具了欠条，本案中，和贤公司虽不能证明欠条金额的具体组成情况，但综合欠条是由华旭公司所出具，和贤公司对彩钢厂房工程进行了部分施工、将已经购买且并未使用的钢材等建筑材料交给了华旭公司，停工不是和贤公司的原因所导致、停工后和贤公司派员对工地和材料进行了看守等情况，和贤公司完成了初步举证责任，华旭公司抗辩称欠条不是双方真实意思表示，是为了向管委会主张赔偿编造的，但没有提供相应的证据证实，也未提供该欠条不真实的其他证据。鉴于本案因华旭公司在出具

2010年3月7日，上诉人和贤公司与被上诉人华旭公司签订一份《建设工程施工合同》，和贤公司、华旭公司均认可该合同未履行，该合同属于报建用的合同，和贤公司、华旭公司实际履行的是2010年3月13日和贤公司与华旭公司签订《彩钢厂房安装承包补充合同》，和贤公司、华旭公司均同意解除2010年3月7日《建设工程施工合同》，本院予以准许。原审判决支持和贤公司的该项诉讼请求正确，本院予以维持。和贤公司在履行《彩钢厂房安装承包补充合同》中，华旭公司于2010年5月1日给和贤公司发出的工程停工通知要求和贤公司停止施工，2011年5月26日，被上诉人华旭公司给上诉人和贤公司出具了欠条，本案中，和贤公司虽不能证明欠

四川省遂宁市中级人民法院民 事 判 决 书(2015)遂中民终字第320号上诉人（原审原告）四川省和贤建筑工程有限公司，住所地遂宁市公园路313号东2楼附1号，组织机构代码71755741-2。法定代表人刘洪和，董事长。委托代理人（特别授权）段守友，男，汉族，1966年8月7日出生，初中文化，住遂宁市船山区。委托代理人饶建勇，四川浩典律师事务所律师。被上诉人（原审被告）遂宁市华旭科技有限公司，住所……