建设工程施工合同纠纷 （2021）陕01民终12333号

合同依法成立，当事人应当全面履行。本案江苏华昊公司将西安高新一中沣东中学项目操场基础工程分包给西安蓝玉公司，双方签订的《建设工程施工劳务分包合同》是其真实意思表示，不违背法律行政法规的强制性规定，合法有效。西安蓝玉公司已按照合同约定完成合同工程项目施工，履行了合同义务，江苏华昊公司亦应与西安蓝玉公司及时结算，履行给付工程款义务。因双方对涉案工程价款结算不能达成一致，经西安蓝玉公司申请司法鉴定，鉴定机构提出鉴定意见，并在西安蓝玉公司提出异议后，对其异议合理部分予以采纳，并修正了鉴定意见，该鉴定意见及修正意见和异议答复，客观真实，符合合同约定。西安蓝玉公司在履行合同中，在合同之外增加的部分工程项目施工，客观存在，也是为了履行本合同之需要，产生的费用江苏华昊公司应予支付。所以，对于鉴定机构的鉴定修正意见，一审法院予以采信，江苏华昊公司除应支付西安蓝玉公司合同价款3604498.02元外，还应支付西安蓝玉公司合同外增加项工程造价199179.29元，合计3803677.31元。对于西安蓝玉公司要求的赶工费问题，一审法院认为，合同对工期已有约定，且明确约定赶工费用均已考虑在报价中，甲方（江苏华昊

合同依法成立，当事人应当全面履行。本案江苏华昊公司将西安高新一中沣东中学项目操场基础工程分包给西安蓝玉公司，双方签订的《建设工程施工劳务分包合同》是其真实意思表示，不违背法律行政法规的强制性规定，合法有效。西安蓝玉公司已按照合同约定完成合同工程项目施工，履行了合同义务，江苏华昊公司亦应与西安蓝玉公司及时结算，履行给付工程款义务。因双方对涉案工程价款结算不能达成一致，经西安蓝玉公司申请司法鉴定，鉴定机构提出鉴定意见，并在西安蓝玉公司提出异议后，对其异议合理部分予以采纳，并修正了鉴定意见，该鉴定意见及修正意见和异议答复，客观真实，符合合同约定。西安蓝玉公司在履行合同中，在合同之外增加的部分工程项目

陕西省西安市中级人民法院陕西省西安市中级人民法院民事判决书 (2021)陕01民终12333号上诉人（原审原告）：西安蓝玉建筑工程有限公司，住所地陕西省西安市。法定代表人：李泼泼，该公司执行董事。委托诉讼代理人：杨军，陕西金控律师事务所律师。委托诉讼代理人：郑好，陕西金控律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：江苏华昊建设集团有限公司，住所地江苏省靖江市。法定代表人：郑红卫，该公司执行董事。委托……