建设工程施工合同纠纷 （2014）济民五终字第723号

崔某某出具的16份证明内容包括有：施工现场机械设备安装计18个工；砌东面工人住宿房用工计26个工；现场水泥库办公室屋顶修理计15个工；按现场搅拌机计7个工；从外向楼现场挖水管、铺水管计24个工；木工作业区清理、搭建作业棚用13个工；现场平整用13个工；施工现场内挖水管铺水管计16个工；现场堆放材料、硬化地面计23个工；8#楼南砖离塔吊远，需两次搬运用48个工；项目部立标语牌、底坐、砼清理现场用工11个工；因吊车坏上午10点至下午5点20分误工、停工、瓦工20人、木工28人、力工20人、钢筋工人15人，合计83个工；砌配电室计6个工；砌工人住宅房用60个工；7号楼塔吊电机场停工一天误工，瓦工20人、力工13人、木工29人、钢筋10人，合计72个工；现场机械棚搭建、钢筋作业区1个，水泥库1个，搅拌机棚2个，共计34个工。以上16份证明均是7#、8#楼工地上零工、临时设施用工及误工记录，符合工程施工的一般规律和客观情况。省外建公司虽称崔某某与其公司无关，但庭审中认可崔某某是之前的队伍带去的技术员，说明崔某某的确在7#、8#楼工地上担任过技术员。省外建公司虽不认可该笔费用，但未提供证据证实不存

崔某某出具的16份证明内容包括有：施工现场机械设备安装计18个工；砌东面工人住宿房用工计26个工；现场水泥库办公室屋顶修理计15个工；按现场搅拌机计7个工；从外向楼现场挖水管、铺水管计24个工；木工作业区清理、搭建作业棚用13个工；现场平整用13个工；施工现场内挖水管铺水管计16个工；现场堆放材料、硬化地面计23个工；8#楼南砖离塔吊远，需两次搬运用48个工；项目部立标语牌、底坐、砼清理现场用工11个工；因吊车坏上午10点至下午5点20分误工、停工、瓦工20人、木工28人、力工20人、钢筋工人15人，合计83个工；砌配电室计6个工；砌工人住宅房用60个工；7号楼塔吊电机场停工一天误工，瓦工20

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）济民五终字第723号上诉人（原审被告）山东省对外建设工程总公司，住所地济南市。法定代表人温守亮，董事长。委托代理人孙杰，女，1989年12月26日出生，汉族，该公司职工，住济南市。委托代理人高希臣，山东京鲁律师事务所律师。被上诉人（原审原告）胡永军，男，1970年6月15日出生，汉族，无业，住济南市。上诉人山东省对外建设工程总公司（以下简称省外……