建设工程施工合同纠纷 （2021）湘04民终1032号

四明山林场应当支付工程款，宏宇建筑公司应出具同等金额的增值税发票。四明山林场一直遵守合同约定，不应当支付利息。案涉工程审核定案表于2020年3月7日出具，在此之前无法确认最终结算工程款金额，一审法院认为从2019年2月18日起支付逾期利息不当。宏宇建筑公司逾期完工3年多，应按合同承担违约金。宏宇建筑公司未提出支付质保金的请求，一审法院超诉请判决，程序违法。宏宇建筑公司辩称，四明山林场拖欠宏宇建筑公司工程款至今未付是客观事实，宏宇建筑公司要求四明山林场支付剩余工程款的条件成就，一审判决四明山林场支付工程款有事实和法律依据。四明山林场拖延支付工程款，一审判决其按合同约定向宏宇建筑公司支付逾期付款利息正确。案涉工程工期超过合同约定的180天系自然灾害等不可抗力及设计变更所致，并非宏宇建筑公司原因造成，四明山林场反诉要求宏宇建筑公司支付违约金缺乏事实和法律依据。质保金包含在总工程造价之内，质保金与其他工程款的利息计算时间不同，一审法院在判决中将质保金和其他工程款分开判决更加清晰，并未超出宏宇建筑公司诉讼请求范围。请求二审法院驳回上诉，维持原判。宏宇建筑公司向一审法院起诉请求：判令四明山林场支付

四明山林场应当支付工程款，宏宇建筑公司应出具同等金额的增值税发票。四明山林场一直遵守合同约定，不应当支付利息。案涉工程审核定案表于2020年3月7日出具，在此之前无法确认最终结算工程款金额，一审法院认为从2019年2月18日起支付逾期利息不当。宏宇建筑公司逾期完工3年多，应按合同承担违约金。宏宇建筑公司未提出支付质保金的请求，一审法院超诉请判决，程序违法。宏宇建筑公司辩称，四明山林场拖欠宏宇建筑公司工程款至今未付是客观事实，宏宇建筑公司要求四明山林场支付剩余工程款的条件成就，一审判决四明山林场支付工程款有事实和法律依据。四明山林场拖延支付工程款，一审判决其按合同约定向宏宇建筑公司支付逾期付款利

湖南省衡阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）湘04民终1032号上诉人(原审被告、反诉原告)：祁东县四明山林场，住所地：湖南省祁东县四明山林场办公大楼。法定代表人：李志，该场场长。委托诉讼代理人：蒋超，湖南纲维（衡阳）律师事务所律师。被上诉人：(原审原告、反诉被告)：衡阳市宏宇建筑工程有限公司，住所地湖南省衡阳市石鼓区中山北路112号。法定代表人：全中意，该公司总经理。委托诉讼代理人：李……