建设工程施工合同纠纷 （2019）黔26民再61号

在2015年1月25日至（2016）黔26民再39号民事判决书生效期间，属于双方发生争议的诉讼期间，不应当计算逾期未付款利息。对于德凤建筑公司主张《建设承诺书》约定的违约金问题，在（2016）黔26民再39号民事判决书中已经判决支持了未付工程款银行利息730906.4元、承诺书中未付款利息20760元、停工延误损失353707.2元，共计1105373.6元。故对于德凤建筑公司要求苑平房开公司支付违约金的诉讼请求不予支持。一审法院作出(2016）黔2636民初9号民事判决:驳回德凤建筑公司的诉讼请求。德凤建筑公司不服，向本院提起上诉。请求:1、撤销丹寨县人民法院(2016）黔2636民初9号民事判决；2、改判由苑平房开公司向其支付自2015年1月21日至2015年11月18日止的银行贷款利息；3、判令苑平房开公司从2015年1月25日至2015年11月18日，共计293天的违约金1465000元;4、判令苑平房开公司支付自2014年12月25日工程验收之日起至2017年12月30日止，两个看守工人工资，每月3000元，共计108000元。本院二审查明的事实与一审一致。另查明，2014年

在2015年1月25日至（2016）黔26民再39号民事判决书生效期间，属于双方发生争议的诉讼期间，不应当计算逾期未付款利息。对于德凤建筑公司主张《建设承诺书》约定的违约金问题，在（2016）黔26民再39号民事判决书中已经判决支持了未付工程款银行利息730906.4元、承诺书中未付款利息20760元、停工延误损失353707.2元，共计1105373.6元。故对于德凤建筑公司要求苑平房开公司支付违约金的诉讼请求不予支持。一审法院作出(2016）黔2636民初9号民事判决:驳回德凤建筑公司的诉讼请求。德凤建筑公司不服，向本院提起上诉。请求:1、撤销丹寨县人民法院(2016）黔2636民初9号民

贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书(2019)黔26民再61号再审申请人（一审原告、二审上诉人）：贵州德凤建筑有限责任公司。住所地：贵州省黎平县城关兴黎商贸城三楼。法定代表人：刘小群，该公司董事长。委托诉讼代理人：刘永强，该公司员工。被申请人（一审被告、二审被上诉人）：贵州苑平房地产开发有限公司。住所地：贵州省丹寨县龙泉镇建设北路（兴云公司商用房二楼）。法定代表人：肖功平，该……