建设工程施工合同纠纷 （2019）桂03民终1283号

上诉人唐海明与上诉人肖宽一、肖少华签订的是《钢管内外架承包合同书》，钢管内外架的搭建是建筑施工的辅助设施，内外墙施工完毕即可拆除，搭建方的义务亦履行完毕，房屋竣工验收是土建施工方与业主的关系，钢管内外架的拆除结算与房屋竣工验收没有关联性。本身上诉人唐海明所搭建钢架的3＃楼因业主蒋功弟资金的原因停工，被上诉人锦丰公司亦通知上诉人唐海明拆除钢架，即不再使用唐海明的钢架，唐海明与上诉人肖宽一、肖少华签订的《钢管内外架承包合同书》自然终止履行。且上诉人肖宽一、肖少华与上诉人唐海明已经进行了对账结算，确认了已付和尚应付唐海明的款项，双方之间形成了债权债务关系，另业主蒋功弟也向包括唐海明在内的三个施工队伍出具了800万元的劳务工资欠条，所以，唐海明主张肖宽一、肖少华支付欠款的条件已经具备。肖宽一、肖少华抗辩房屋验收才支付唐海明款项的理由不能成立，本院不予支持。 在前述的本院对事实异议的分析与认定中，已经就上诉人搭建的内外架钢管是否超期使用作了论述，一审法院对外架超期使用天数及费用计算是正确的，上诉人肖宽一、肖少华应当承担超期使用外架使用费的责任。钢管内架不存在超期使用的情形，上诉人唐海明主张支付内

上诉人唐海明与上诉人肖宽一、肖少华签订的是《钢管内外架承包合同书》，钢管内外架的搭建是建筑施工的辅助设施，内外墙施工完毕即可拆除，搭建方的义务亦履行完毕，房屋竣工验收是土建施工方与业主的关系，钢管内外架的拆除结算与房屋竣工验收没有关联性。本身上诉人唐海明所搭建钢架的3＃楼因业主蒋功弟资金的原因停工，被上诉人锦丰公司亦通知上诉人唐海明拆除钢架，即不再使用唐海明的钢架，唐海明与上诉人肖宽一、肖少华签订的《钢管内外架承包合同书》自然终止履行。且上诉人肖宽一、肖少华与上诉人唐海明已经进行了对账结算，确认了已付和尚应付唐海明的款项，双方之间形成了债权债务关系，另业主蒋功弟也向包括唐海明在内的三个施工队伍

广西壮族自治区桂林市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂03民终1283号 上诉人(原审被告)：肖少华，男，1962年10月26日出生，汉族，居民，现住广西桂林市临桂区。 上诉人(原审被告)：肖宽一，男，1948年10月15日出生，汉族，居民，现住广西桂林市七星区。 委托诉讼代理人：肖勇军，男，1980年3月13日出生，汉族，居民，现住广西桂林市七星区。 上诉人(原审原告)：唐海明，男……