建设工程施工合同纠纷 （2015）铜中民一初字第00004号

富磊公司承建的满意公司4500吨∕日熟料生产线安装工程总工程价22810000元及已付工程款19510735元双方认可，本院予以确认。关于所欠工程款。双方合同约定，根据实际完成的工程进度，按月结算工程进度款，由于工程未竣工验收，双方对于工程进度和应付款日意见不一致，又均未提供直接证据。根据《最高人民法院＜关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释＞》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照下列情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。满意公司对其所称富磊公司在工程未完工的情况下撤离、由其他工队继续施工、2009年8月8日点火投产等事实抗辩均未提供证据。2009年3月26日满意公司在网上发布点火投产信息，能证明该日满意公司已占有使用该建设工程，根据上述规定可以推定当日为竣工日期。该建设工程已竣工，满意公司已占有该建设工程，且质保期已满，满意公司无证据证明富磊公司未完工，满意公司应当向富磊公司支付下余工程款3299265元。满意公司辩称由于富磊公司提报钢材计划失误，致使满意公司留废钢材1000多吨，造成损失35

富磊公司承建的满意公司4500吨∕日熟料生产线安装工程总工程价22810000元及已付工程款19510735元双方认可，本院予以确认。关于所欠工程款。双方合同约定，根据实际完成的工程进度，按月结算工程进度款，由于工程未竣工验收，双方对于工程进度和应付款日意见不一致，又均未提供直接证据。根据《最高人民法院＜关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释＞》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照下列情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。满意公司对其所称富磊公司在工程未完工的情况下撤离、由其他工队继续施工、2009年8

陕西省铜川市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）铜中民一初字第00004号原告：中建材富磊（上海）建设有限公司，住所地江苏省昆山市周市镇康家路1号。法定代表人：朱兵，该公司董事长。委托代理人：李绍敏，中建材富磊（上海）建设有限公司职工。委托代理人：胥加强，江苏沉浮律师事务所律师。被告：陕西满意水泥有限责任公司，住所地铜川市耀州区孙塬镇。法定代表人：赵满意，该公司总经理。委托代理人：任新君，陕……