侵权责任纠纷 （2017）晋05民终782号

原告中标后与第三人签订施工合同书，原告在合同范围内的施工行为应受法律保护。被告山西石油公司对原告施工活动进行阻挡构成对原告合法权利的侵害，属侵权行为，应当承担赔偿损失的民事责任。因被告山西石油公司系被告中石油公司的分公司，不具有独立法人资格，故对被告山西石油公司的侵权行为，应由被告中石油公司承担侵权责任。原告因施工受阻造成机械车辆损失共计6266533元，故对原告要求被告中石油公司赔偿损失6266533元的诉讼请求，该院予以支持。原告主张的阻工后设备维修看护人员工资954720元，因根据原告与山西九洲通路桥有限公司、苏贵保、危国发所签订《机械设备租赁合同》的约定，原告所租赁机械车辆的司机工资、各项社会保险、福利及食宿费用均包含在租赁费之内，故该项损失与原告机械车辆受阻损失系重复计算，该院不予支持；原告主张的逾期交工业主按合同扣除违约金损失3060000元，因原告未提供证据证明该损失已实际发生，二被告及第三人又不予认可，故该院不予支持；原告主张的因阻挡造成防护不及时损失1040261元，因该损失系原告自行绘图并计算，无其它证据相印证，二被告及第三人又不予认可，故该院不予支持；原告主张的因

原告中标后与第三人签订施工合同书，原告在合同范围内的施工行为应受法律保护。被告山西石油公司对原告施工活动进行阻挡构成对原告合法权利的侵害，属侵权行为，应当承担赔偿损失的民事责任。因被告山西石油公司系被告中石油公司的分公司，不具有独立法人资格，故对被告山西石油公司的侵权行为，应由被告中石油公司承担侵权责任。原告因施工受阻造成机械车辆损失共计6266533元，故对原告要求被告中石油公司赔偿损失6266533元的诉讼请求，该院予以支持。原告主张的阻工后设备维修看护人员工资954720元，因根据原告与山西九洲通路桥有限公司、苏贵保、危国发所签订《机械设备租赁合同》的约定，原告所租赁机械车辆的司机工资、

山西省晋城市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）晋05民终782号上诉人（原审原告）：山西路桥建设集团有限公司。法定代表人：郝玉柱，山西路桥建设集团有限公司董事长。委托诉讼代理人：黄清源，山西泰同律师事务所律师。上诉人（原审被告）：中国石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司。负责人：李梦溪，中国石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司经理。委托诉讼代理人：李艳红，山西中吕律师事……