装饰装修合同纠纷 （2019）川06民终422号

《中华人民共和国招标投标法》第四十六条第一款规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。因此，中标合同实际履行过程中，工程因涉及变更、规划调整等客观原因导致工程量的增减、质量标准和施工工期发生变化，当事人签订补充协议等书面文件对中标合同的实质性内容进行变更和补充的，属于正常合同变更，修改后的合同可以作为结算工程价款的依据。本案中，因为施工过程中增加项目，导致工程量发生变化。另外，双方已经结算完毕。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条只适用双方因“黑白合同”发生结算争议时，以哪一份合同作为结算依据的情况，亦即该条款解决的是双方对工程款结算未能达成一致且未结算完毕的情况。而一旦双方在结算书上签字或盖章确认，尤其是双方已经结算完毕了，则不应适用该条款规定。因此，结算书也不因存在“黑白合同”而无效。因此，本案美丰公司应当按照结算金额支付剩余款项。关于履约保证金，因双方对质保金达成新的协议，因此，19万元质保金还不到支付期限。原告赔付被告31万元

《中华人民共和国招标投标法》第四十六条第一款规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。因此，中标合同实际履行过程中，工程因涉及变更、规划调整等客观原因导致工程量的增减、质量标准和施工工期发生变化，当事人签订补充协议等书面文件对中标合同的实质性内容进行变更和补充的，属于正常合同变更，修改后的合同可以作为结算工程价款的依据。本案中，因为施工过程中增加项目，导致工程量发生变化。另外，双方已经结算完毕。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条只适用双方因

四川省德阳市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川06民终422号 上诉人（原审被告）:四川美丰化工股份有限公司，住所地：四川省射洪县太和镇新阳街**。 法定代表人：陈红浪，该公司董事长。 委托诉讼代理人：钟振宇，四川英冠律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张伟，四川英冠律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：深圳市居众装饰设计工程有限公司，住所地：深圳市福田区深南路人民大厦**。 法定代……